木工劳务合同通用23篇
时间:2023-02-15 22:35:12
木工劳务合同(通用23篇)
内容导航
木工劳务合同 篇1木工劳务合同 篇2木工劳务合同 篇3木工劳务合同 篇4木工劳务合同 篇5木工劳务合同 篇6木工劳务合同 篇7木工劳务合同 篇8木工劳务合同 篇9木工劳务合同 篇10木工劳务合同 篇11木工劳务合同 篇12木工劳务合同 篇13木工劳务合同 篇14木工劳务合同 篇15木工劳务合同 篇16木工劳务合同 篇17木工劳务合同 篇18木工劳务合同 篇19木工劳务合同 篇20木工劳务合同 篇21木工劳务合同 篇22木工劳务合同 篇23木工劳务合同 篇1
甲方 (简称甲方)
乙方 (简称乙方):
经甲乙双方共同协商,甲方愿将以包清工形式将祥和苑13#楼工程的施工任务承包给乙方完成施工任务。根据有关的法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,签订劳务合同,内容如下
一、工作内容
1. 本工程木工模板的全部主项工作内容,包括设计图纸及工程联系单变更单内的所有模板制作,塔吊基础模板支拆、内模钢管的搭拆工作,止水条安装,涂模剂,粘胶粘带等均由乙方自行负责。
2. 13#楼的所有木工工作(特注意:炸模、错位的混凝土面的凿着以及炸模流的混凝土清理利用工作)。
二、小型工具
1.(包括电锯、手锯、电钻、铁钉、铁丝、步步紧、点钨灯、翘棍、锤子、钻子、脱模剂、胶粘带等木工一切用具全部乙方自行负责)。
1.三级配电(从二级配电厢到工具的线路)
2.承包价格按建筑面积计算/平方米。 元/平方米。
3.包括劳保福利、劳动用品、雨衣、雨鞋、防暑饮料、防冻取暖。
4.包括非生产用工、开会、学习、质量、安全培训、探亲等用工,临时停电停水,间隔用工短时间停工待料误工费及个人所得税。
5.包括人员组织用工,工地之间转移用工,二次搬运工,材料到场卸车。
6.本工程不再发生材料超过距离及二次搬运费用。
7.必须按项目部周、月部位及总施工进度进行计划,确保足够劳动力及时完成施工计划。
8.甲方如需用工,大工每小时元。
三、工作要求
1.按项目部计划,班长签字认可,推迟一天罚1000元/天。
2.本作业队进场后、队长(合同签字人)应经常在现场,并下设1名带班人员,每月在现场不少于28天,每缺勤一天罚款100元/天。
3.拆除材料堆放整齐,铁钉拆除,做好文明施工。
4.搞好宿舍卫生,禁止赌博偷盗、打架斗殴等不法行为发生,严禁带家属进入施工现场,严禁私自烧菜做饭,严禁乱拉接电线,乙方人员在施工现场或宿舍区发生斗殴、偷盗、火灾事件,甲方除交公安机关处理外,不论正确、错误按3000元/次罚款。
5.严禁在施工现场内随地大小便。
6施工现场每班组要求服装统一,必须戴安全帽。
7.按规范要求施工,严把质量关,杜绝质量事故发生。
8.质量事故处罚在500-5000元一次。
四、消防管理
1、班组内必须执行消防制度,对每个职工进行消防教育。
2、严格实行动火申报手续,木工车间严禁烟火,确保消防安全。
3、加强对易燃易爆的使用管理及工作。
4、消防器材不得挪作它用。
五、材料管理
1、班组必须做好材料领用、使用工作、不得随意浪费。
2、材料超支部分均由乙方承担。
3、木板、钢管等周转材料不得随意冲割、随意损坏,发生者按实际发的数量,以一罚十对乙方进行处罚。
4、乙方必须做好施工部位落手清工作,否则甲方有权另派人员管理、清理。费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣。
六、付款方式
1、±0.00以上完成七层后一周内付已完成工作量的 80% 结构封顶付已完成工程量的 90% ,结构验收通过后一周内付已完成工程量 9 0% ,余款在结构中级验收后一个月内一次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。
七、风险金额预交保证书
本工程缴纳保证金 捌万元 (其中质量30%,安全30%,文明施工40%),如不按合同遵守条款,按相关制度处理罚款。
八、 乙 方责任
1、乙方必须制定班组安全员,负责班组安全生产、治安、保卫工作,每天做好班前安全教育,并做好记录,每月底结账前交项目部检查,否则不予结账。
2、班组必须和工人签订劳动合同,交项目部壹分包括身份证复印件。
2、施工期间班组长必须每天都到位,特殊情况安排好班组人员工作,并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会,如无故不参加周例会的罚款500/次。
3、周转材料服从项目部统一安排。
九、违约责任
1、乙方施工期间未按协议完成质量、安全、进度、成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣、安全事故频繁、班组管理混乱。甲方有权勒令退场,并结算实际工程量的70%,损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工,甲方有权另组支队伍进场,发生点工按协议单价1.5倍计算,并相应从乙方工程款抵扣。
2、乙方施工人员若不服从项目部统一指挥,违章施工,看情节轻重50-500元不等的罚款,情节严重者,清退出场
十、劳务保护、事故责任处理费用
1、不允许强迫工人做没有安全保障的工作,若有发现,追究责任人,清退出场。
2、事故处理一般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担,责任分清,追究责任人。
十一、补充内容
未尽事宜,另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,备项目部一份,双方签字后风险金交后当天生效,结清价款自行失效。
项目负责人: (盖章) 班组长: (盖章)
身份证编码: 身份证编码:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日
木工劳务合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方协商,甲方将 模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式 承包给乙方完成。 为加强项目管理,按规范、高速、优质、安全,经协商签订本合同。
一、工程名称:福泉市综合医院项目
二、工程地点: 贵州省福泉市金鸡山
三、承包方式: 包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
四、工程内容:
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
五、工程质量:
六、工 期:
七、劳务单价及结算方式:
1、劳务单价:
2、结算方式:按04定额面积计算规则计算面积 ;
3、付款方式: 其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。
八、其它约定:
九、乙方责任:
1、必须服从甲方统一指挥和调度。
2、乙方的工人严禁住进施工现场,违者罚款该班长500元人民币,从当月劳务费中扣除,并勒令该工人出场。
3、自备施工所用的一切施工机具。
4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程,发生安全事故由乙方完全承担经济损失。
5、施工过程中,每个工人进场前必须接受安全生产三级教育,必须按照安全生产规范进行操作,若违规操作而发生任何大小安全事故,一律由乙方负责一切损失。
6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工,任何部位都必须满足规范要求。若不能满足规范要求,乙方自动作返工处理,并且要赔偿甲方相关的全部材料费用,从当月劳务费中扣除。
7、保管好和使用好甲方提供的材料,不能乱锯木枋及胶合板,若为了方便乱锯,一次罚款100~500元人民币,并从当月劳务费中扣除,各种材料必须合理堆放,做到文明施工。
8、每天施工时,各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀,若发现一次罚款该班长伍佰元,并从当月工资中扣出。
9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为,一经发现,对该班组班长罚款500~20xx人民币,并从当月劳务费中扣除。
10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁,否则甲方要按相关条款处理。
11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥,若经常不听工地安排和打招呼者,甲方有权勒令该班组出场,并将后续施工面另行发包。
12、不准在工地烧电炉、电磁炉,每发现一次罚款100元。
13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定,因违规造成民事、刑事责任,后果自负。
十、安全生产规定:
1、进入工地正确佩戴安全帽。
2、高空作业时必须拴好安全带。
3、不准酒后上班,不准穿拖鞋、赤足上班,不准私自乱搭不安全操作架子。
4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内,否则发生意外乙方自行承担一切责任。
5、在用电线路上严禁乱搭乱接,不准在工地上打架闹事。
6、凡违反以上1~5款的,由甲方进行处罚,罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。
十一、文明施工规定:
1、必须服从甲方各项管理规定和制度。
2、严禁在施工现场大小便,发现一次罚款该工种班长200元人民币,并从当月劳务费中扣除。
3、严禁使用童工。
4、控制在施工现场使用女工,如使用女工必须通过批准,并办理计划生育有关手续。
十五、未尽事宜,双方协商解决。
十六、本协议一式二份,双方各执一份。
十七、本协议双方签字盖章之日生效,工程验收完结清劳务款后,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇3
发包人(以下简称甲方)
甲方把尚泽紫金公馆2#、9#楼及地下室模板工程发包给乙方施工,为明确双方责
任,恪守信用,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《合肥市建筑安装工程承包合同条例》及有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,以保质、保量、安全的完成本工程,经双方协商一致,达成如下补充协议条款,以资共同遵守。
一、工程概况
二、承包性质及范围
1、承包性质:包工不包料。(包括范围:圆钉、铁丝、手持电动工具、连接至三级配电箱的电缆线等一切与木工有关的配套材料在内)。
2、承包范围:本工程的木工工程,具体包括:①主体结构和二次结构以及临时设施的所有配模、排架搭拆、支模、拆模等木工全工程。②测量放线的预留洞口,厨房烟道、卫生间、管道井等的预留洞口模板安、拆及二次支模(厨房烟道的预留洞口模板暂不拆除,等至安装烟道时再拆除)。③柱及墙板定位钢筋焊接,预制构件模板制作等所有模板工程。④材料进、出场的上下车,场地内材料运输。⑤方木、多层板等材料使用结束后的清理、起钉、指定地点堆码整齐工作。⑥外架槽钢层的木板封堵及人货电梯接料平台木板铺设、拆除(另计),预留槽钢钉木盒、加固槽钢用的大头楔加工工作。⑦预埋拉墙筋、过梁、构造柱钢筋的打眼工作。⑧各种加工机械和二级配电箱后面的所有电缆线及三级配电箱、灯具等。⑨楼层、现场所用废料清理堆码工作。⑩现场需要木工配合的工程量。所有与木工有关的工程均包含在承包范围内,不另外计算工程量。
三、工程承包价格及计算方法
1、工程承包价格:主楼为正负零以上砼模板接触面积24元/㎡,主楼地下车库砼模板接触面积26元/㎡,地下车库(地下车库分人防地下车库和非人防地下车库)砼模板接触面积27元/㎡.此价格已包含了乙方所承包范围以内的所有内容。临时点工技工 元/天、壮工 元/天。
2、面积计算方法:按实际砼模板接触面积为准。
四、工程款的支付方法
1)、1~9层生活费由甲乙双方协商解决,9层以上按每月每人20xx元生活费,班长10000元。2)结构封顶后付完成工程量的50%工程款。3)主体结构验收后付至已完成工程量的70%工程款。4)脚手架拆除完及内外粉刷结束付已完成工程量的80%工程款。
5)在本工程全部完成竣工验收合格后付至总价的92%工程款,剩余的8%壹年内付清。6)跨年度时春节前付已完成工程量的85%工程款。7)其它时间在所承包的工程未完成前中途除特殊情况外,不另行支付工程款。
五、工程质量要求及奖罚措施
1、工程总体质量要求:本工程质量等级要求为一次性验收合格。
2、单项质量要求(模板):轴线位置偏差不得超过5mm,楼板标高偏差不得超过5mm,截面内部尺寸基础不得邻居并10mm,柱、梁、板不得超过5mm,层高垂直度偏差不得超过5mm,相邻两板高低差不得超过3mm,表面平整度不得超过5mm。所有项目质量必须符合规范要求。
3、奖罚措施:总体质量达不到合格标准,甲方按协议价的百分之拾对乙方进行罚款,单项质量要求经检查达不到上述质量要求的,按每项每处200元进行处罚(处罚的金额在班组每月发放的工程款中扣除),由于达不到总体及单项质量要求,由此造成返工的相关材料、人工及工期延误由乙方负责(材料按乙方实际使用的数量,按甲方实际采购价格在工程款中扣除)。
4、混凝土浇过程中,模板若出现大的涨模(漏出的混凝土要及时清理上去用,否则要加倍处罚),每处罚款500元。
六、工程进度要求及奖罚措施
1、工程进度要求:工期按项目部总体进度计划和周期进行计划来完成。具体穿插由项目部各班组合理协调。
2、进度协调:乙方应绝对服从甲方现场施工负责人员的进度计划安排,不得以任何理由拖延工期,配合其他班组的合理施工。
3、奖罚措施:上述工期在不影响下一道工序施工的条件下,按实际工期每层延迟一天罚贰仟元整,连续二层达不到工期要求的,甲方有权单方解除合同并安排其他班组进行施工,乙方必须无条件退场,所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算,按结算价80%支付工程款,余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失,不在支付给予乙方。因甲方材料或其他班组延迟工期而造成乙方工期延迟的不计算在乙方实际工期内。如乙方所承建的分项工程因质量原因通不过甲方、监理质量验收,造成返工而造成工期延迟的或人员不够,所延迟的时间应计算在乙方的实际工期内。
4、施工人员严重不足时,除给予不足规定人数量每人每天200元处罚以外,在差额三天仍然补不齐人员时,甲方有权另行增加人员或收回部分乙方所承包面积或强行解除合同。
5、甲方根据施工图及施工说明,在施工前向乙方进行施工技术、质量要求和验收标准的交底工作。并按此要求进行施工,并达到本协议的质量等级。
6、乙方在施工中应随时接受建设方、监理方、甲方的监督检查和管理,并为其提供方便。
7、乙方清包工程项目完成后,甲方按验收规范进行验收评定。因乙方原因未达到协议规定的质量等级的,乙方必须返修,直至达到协议规定的质量等级,乙方应承担由此返工造成的人工、材料、工期等费用以及其他损失。
七、安全生产与文明施工
乙方所有进场施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带,在进场当天必须到工地安全员处办理三级安全教育并交身份证复印件一份。乙方施工作业人员在工地内如发生偷盗工地内部财物,甲方将按每次5000~10000元进行处罚,并送公安机关,同时必须在当天清退偷盗人员出场。乙方在施工过程中要安全生产、文明施工,若发生安全事故,小事故由乙方自行承担一切于之有关的责任和费用(8000元以下乙方承担,8000元以上甲乙双方协商解决),若发生大的安全事故,由根据情况协商解决。因乙方的原因导致其他工种发生质量和安全事故的,乙方应承担相应责任和一切费用,费用将在工程款中扣除。乙方自备安全帽(在公司领用每顶按20元,工程完成不返还)。凡在施工现场不戴安全帽的每人每次罚款50元,班组长每次罚款100元。乙方人员必须遵守甲方项目部各项管理规章制度,对甲方、监理、业主等提出的问题和要求不得顶撞或无礼貌行为,有问题时无条件按要求整改到位。杜绝随意大便,如发生打架斗殴第一次处罚5000元,第二次发生清除出场,所完成工作量工资按80%结算,造成严重后果的交公安部门处理。乙方在施工过程中,要做到工完料净场地清,所有不用的材料要放到甲方指定的位置堆码整齐,包括楼层上各种废料。
八、违约责任
1、施工期间,由于非乙方原因造成的延误时间,经甲方核实后,工期应顺延。
2、由于乙方原因造成工期延误,或出现质量及其他管理混乱等问题,甲方有权单方面解除合同,终止乙方施工,乙方必须无条件退场,所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算,按结算价80%支付工程款,余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失,不再支付给乙方,如乙方因工程承包价格问题发生停工或者中途退场等一切违反合同行为需赔偿甲方每栋楼最低十万元违约金。
3、乙方在施工过程中,无故半途而废,擅自出走,或施工人员严重不足,造成工程工期严重拖延,对于未结算部分作罚设处理。造成严重后果的,将追究乙方相应责任。
4、协议期内,乙方由于违反国家的法律、法规,严重违反公司的有关规章制度或造成严重的工程质量、安全、设备事故,乙方应负责赔偿甲方的一切可计损失。
5、在施工期间,班组长或班组代班不得脱离现场,有事外出须项目经理批准后方可外出。
6、协议执行过程中,发若发生争议,且通过协商不能解决,则由合同管理机关仲裁解决。
九、材料需求计划
乙方所需求材料必须提前七天上报甲方并数量要准确真实,以便甲方及时组织采购。
十、劳保用品发放
安全帽、雨衣、雨鞋、手套等劳保用品乙方自理。
十一、补充条款
1、班组施工作业人员超过55岁的需有身体健康证明,对于不能胜任此项工作的及自身原因造成事故的由乙方自已负责一切责任。健康证的费用由乙方自已支付。
2、混凝土浇筑时,若涨模造成混凝土浪费,一切损失由乙方负责。
3、班组进场前需向甲方交纳10000元工程保证金,如乙方遵守合同条款保证金在主体结构上至一层时予以退还。
本协议经双方签字后生效,甲方双方各执一份。
发包人(签章) 承包人(签章)
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
木工劳务合同 篇4
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
一、工程概况
1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼工程,钢筋砼框架结构。
2、合同期限自至
3、为保证本工程进度需要,乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。
二、承包方式
1、乙方包工包料、包做包交,除起重机械设备等大型工具外,所有小型工具及安全设备由乙方自备,价格为 元/㎡。
3、工期要求:
三、承包内容
亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼门窗工程。
型材名称 ,玻璃采用 6+9A+6中空玻璃 ,屋顶天窗玻璃为 6中透光LOW—E+12A+6 ,推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/㎡。
四、质量、安全标准和制度
1、执行国家质量优良工程验收统一标准。
五、付款方式
由乙方全垫资至工程竣工验收, 。
六、结算方式
按门窗实际尺寸面积结算。
七、双方职责
1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。
2、甲方组织对进场人员进行安全教育,乙方给予配合。
3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。
4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律,服从甲方调配指挥,文明施工,不损坏甲方的荣誉和形象。
5、在施工场地、生活区范围内,因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故,造成的损失由乙方自负。
6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求,包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。
7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。
8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故,责任由乙方自负。
10、工期按甲方工期进度确保质量完成,如耽误工期,责任由乙方承担。
11、工程竣工后,乙方对自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因发生质量问题,由乙方无偿维修,造成的一切费用由乙方负责。
12、工程安装至工程竣工交付期间,由乙方自己实行成品保护。
本合同一式两份,经双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇5
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)
依照中华人民共和国〈〈合同法〉〉〈〈建筑法〉〉、〈〈劳动法〉〉及其它有关法律法规,结合工程具体情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、诚实信用原则,双方就本工程施工事项经多次协商达成一致,订立本合同,供双方共同遵照执行。
一、 工程概况
1、劳务清包
2、工程名称:原黄渠河工商所还建房
3、工程地点:黄渠河
4、结构形式:砖混结构
5、计算规则、按建筑面积计算规范计算
6、开工日期:
7、竣工日期:
8、质量标准:符合商品房验收规范
二、工程承包范围
1、模板工程:施工园范围内所有模板支护工程
2、具体内容:①配合其它工种协同作业,文明施工、不允许出现暴办施工。
②所需各种机械设备,周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。
③工完场清:每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。
④余料归仓:从仓库借出所有物品、用后及时归还,否则按物品现价扣除工程款。
⑤ 卫生问题:决不允许在本撞楼内大便,同时配合甲方搞好工地卫生情况。
二、 承包单价
1、承包单价为:
2、此单价包含工人、人工费、 费、工伤费用、生活费等
四、义务与责任
1、甲方责任和义务
①甲方保证现场三通一平:具备施工条件
②提供施工技术交底和相关文件,负责建筑物主轴线定位 ③负责解决施工中出现 疑难问题
④按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金 ⑤协调业主及地方周边关系,并承担相关费用
⑥负责对乙方施工过程中安全教育,工程质量进行指导、验收
2、乙方责任和义务
①服从甲方管理和指挥,严格按照施工验收规范及有关技术要求,精心组织施工,提供本工程施工作业方案,科学安排计划,保证工期。
②合理组建施工所需足够劳动力,并保证农忙节假日照常施工。
③编制施工进度计划,作好工程成品保护工作,对施工人员进行三级安全教育,制订严格施工管理制度。
④保证现场清洁文明,搞好现场文明施工,做到文明工地标准,承担自身原因造成的质量缺陷 追工等费用,交保险金双方各50%。
⑤分内责任、在保证自己正常施工情况下,配合各工种协同施工,控制整体施工质量。
五、付款节点
①每层结已完成工程量80%。
②粉刷结束后付97%,剩余3%材料整理完成付清。
③各节点验收合格后一星期内支付相应款项。
④不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。
六、罚金与奖励方式
①以扣除保证金的形式执行,保证金不足时,以工程款形式扣除。 ②奖励形式有发包人承担且在当期工程中体现。
七、协议成立与竣工
本补充协议经双方代表签字并盖章后生效,双方承认该补充协议是《建筑工程施工合同》不可分割的补充与完善,与《建设工程施工合同》具有相同法律效力。
八、未尽事宜、双方协议解决
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇6
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就木工单项工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务、权力和责任。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:
4、工程价款:
二、承包方式
包工不包料,甲方只提供材料。
三、施工承包范围
本工程具体范围包括:防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的装卸及吊用,所用材料清理(废料),文明施工的清扫,废料的运输处理。
四、工程文明管理
1、必须严格服从现场施工人员的管理,确保劳动力充足,保质保量按时完成任务。
2、乙方在甲方保管室领用的材料,要妥善保管,做好防水、防火、防盗措施,否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料,不得造成浪费,否则赔偿所浪费的材料损失。
4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足,不能满足甲方施工要求,甲方有权责令乙方立即退场,并更换其他施工队伍,由此给甲方造成的一切损失和费用,均由乙方全部承担,甲方不付给乙方任何费用。
五、安全管理
1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育,遵守《安全操作规范》,上报在现场人员花名册,附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。
2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人,必须签订安全承包合同。
3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由
乙方自行处理和负责,并承担相关法律责任和一切费用。
六、甲方权力、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检查工作。
2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。
3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。
4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。
5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理,对分项工程的验收。
七、乙方权力、义务及责任
1、乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工、安全施工。
2、负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。
3、乙方负责人是安全生产的第一负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。
4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。
八、违约责任及措施
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。
2、因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。
十、补充协议: 。
甲 方(签章): 乙 方(签章):
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇7
发包方: (以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
经甲乙双方协商,本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规,为确保工程质量和进度,明确双方权利和义务,特制定本协议如下:
一、 工程名称:
二、 工程地址:
三、 工作内容及要求:工作内容:工程中一切模板工程,包含模板要求刷隔离剂、双面胶及零星模板工程。 要求:报价包含铁钉、铁丝、双面胶带、塑料胶带、施工线、小型电动工具等辅材;物料按照项目部要求按规格堆放、码垛;拆除后的模板、木方要在起钉、清理完毕后再分类进行堆放、码垛;工程质量达到市级优质结构工程,安全达到市级文明工地;木工所用卡子、钢管、步步紧、顶丝等材料的进出场数量由施工班组配合保管进行清点并办理领取景退场手续,丢失损坏由班组承担;施工楼层标高允许偏差不得超过10mm,如超标由班组安排人员处理,不处理的由项目部安排人员处理,费用从工程款中扣除;对零星工程(如压顶、过梁、窗台板、构造柱等)班组应积极配合项目部进行施工,拒绝施工或施工延迟的项目部有权安排其他人员施工,费用增加部分由班组承担;安全帽、安全带等防护用品由施工班组自行负责。属于外人偷盗木工材料问题,发生费用与木工无关。
四、 质量要求: 规范、设计及甲方要求 ,严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外,且要相应的罚款。
五、 工期要求:自 年 月 日至 年 月 日,计 天(含节假日),工程乙方每延期壹天,要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、 工程单价及结算方式:
工程单价: 结算方式:根据实际工程量现金结算。本工程要求达到烟台市优质结构,若达不到,扣全部工程量款的10%作为违约金。
七、 现场文明施工管理要求:满足烟台市关于文明工地的要求,且要服从工程项目部的管理,现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处,要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天),确有特殊情况,应申请项目部批准,未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款,未整理时间超过三日,由项目部组织人员整理,乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。
八、 付款方式:每月按形象进度付当月完成工程量款的80%,全部工作结束验收合格后付至工程量款的85%,余款在抹灰完工后两个月付清。
九、 安全施工要求:甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负),乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工,因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负,并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电,乙方不准乱拉乱扯。
十、 甲方责任:甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育,技术交底;提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。
十一、 乙方责任:乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作,乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏由乙方负责赔偿。铁钉、铁丝、双面胶等小材料由乙方负责。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的,乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的,乙方负责维修或赔偿;严重情况,另处以100—500元罚款。浇筑混凝土时必须安排专人看模,发现问题及时处理。模板拆除后,有质量问题必须在第一时间处理。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十二、 如果乙方在施工过程中施工质量、进度达不到甲方要求,甲方有权单方面解除合同,重新选择施工队伍,所施工部分的工程款将不予结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同,乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方,所施工工程量将不予结算。
十三、 甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查,发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况,甲方不需要征得乙方同意,将对其进行经济罚款,每月拨进度款时或结算时,直接扣下。
十四、进场班组,每周上报工人考勤表;如有工人调动,必须及时通知公司,并办理相关手续。
十五、 附则:甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系,乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时,乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博,因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者,每人次罚款200元,喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴,违者每方罚款1000元,严重者送交公安机关。严禁偷盗,发现偷盗行为,每次罚款500元,并扣押本班组工资。乙方进入工地现场,必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、针对本工程的技术交底和本协议具有同等效力,为本合同的有效补充。
十七、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,自双方签字之日起生效,其他未尽事宜均按国家有关规定执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇8
甲方:
乙方: 身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方协商,甲方将 模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式 承包给乙方完成。 为加强项目管理,按规范、高速、优质、安全,经协商签订本合同。
一、工程名称:福泉市综合医院项目
二、工程地点: 贵州省福泉市金鸡山
三、承包方式: 包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
四、工程内容:
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃
3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
五、工程质量:
六、工 期:
七、劳务单价及结算方式:
1、劳务单价:
2、结算方式:按04定额面积计算规则计算面积 ;
3、付款方式: 其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。
九、乙方责任:
1、必须服从甲方统一指挥和调度。
2、乙方的工人严禁住进施工现场,违者罚款该班长500元人民币,从当月劳务费中扣除,并勒令该工人出场。
3、自备施工所用的一切施工机具。
4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程,发生安全事故由乙方完全承担经济损失。
5、施工过程中,每个工人进场前必须接受安全生产三级教育,必须按照安全生产规范进行操作,若违规操作而发生任何大小安全事故,一律由乙方负责一切损失。
6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工,任何部位
7、保管好和使用好甲方提供的材料,不能乱锯木枋及胶合板,若为了方便乱锯,一次罚款100~500元人民币,并从当月劳务费中扣除,各种材料必须合理堆放,做到文明施工。
8、每天施工时,各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀,若发现一次罚款该班长伍佰元,并从当月工资中扣出。
9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为,一经发现,对该班组班长罚款500~20xx人民币,并从当月劳务费中扣除。
10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁,否则甲方要按相关条款处理。
11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥,若经常不听工地安排和打招呼者,甲方有权勒令该班组出场,并将后续施工面另行发包。
12、不准在工地烧电炉、电磁炉,每发现一次罚款100元。
13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定,因违规造成民事、刑事责任,后果自负。
十、安全生产规定:
1、进入工地正确佩戴安全帽。
2、高空作业时必须拴好安全带。
3、不准酒后上班,不准穿拖鞋、赤足上班,不准私自乱搭不安全操作架子。
4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内,否则发生意外乙方自行承担一切责任。
5、在用电线路上严禁乱搭乱接,不准在工地上打架闹事。
6、凡违反以上1~5款的,由甲方进行处罚,罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。
十一、文明施工规定:
1、必须服从甲方各项管理规定和制度。
2、严禁在施工现场大小便,发现一次罚款该工种班长200元人民币,并从当月劳务费中扣除。
3、严禁使用童工。
4、控制在施工现场使用女工,如使用女工必须通过批准,并办理计划生育有关手续。
十五、未尽事宜,双方协商解决。
十六、本协议一式二份,双方各执一份。
十七、本协议双方签字盖章之日生效,工程验收完结清劳务款后,本合同自动失效。
甲 方: 乙 方:
代 表:代 表:
签订日期:
签订日期:
木工劳务合同 篇9
发 包 人: (以下简称甲方)
劳务承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成一致,订立本合同,以资信守。
1、劳务承包工作对象及提供劳务内容
工程名称:四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点:资阳市城南产业园 承包范围:木工分项工作
2、承包期限
自双方签字盖章之日起,承包期限 年,总日历工作天数为 天。
3、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,①现浇基础轴线位置偏差不超过15mm;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8mm;剪力墙轴线位置偏差不超过5mm。②现浇结构层间垂直度偏差不超过8mm;全高垂直偏差不超过30mm;层高标高偏差不超过10mm;全高标高偏差不超过30mm。③现浇结构截面尺寸偏差不超过-5mm+8mm;现浇结构表面平整度(2米长度上)偏差不超过8mm;④预埋设施中心位置偏差不超过10mm;预留洞中心位置偏差不超过15mm。
4、甲方义务
4.1 甲方向乙方交付具备本合同项目劳务作业开工条件的施工场地,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应。
4.2 甲方向乙方提供相应的水准点及桩位分布,并提供部份生产、生活用水、用电等临时设施。
4.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案
4.4 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场
4.5 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
4.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
4.7本工程中如因甲方原因造成工程停工,所带来的损失由甲方全部负责。
5、乙方义务
5.1 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;
5.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前5天提交下月施工计划和本月完成量,同时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
5.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5.7 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准根据实际情况而定)
5.8乙方须服从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。
5.9 除非本合同另有约定,乙方应对其作业的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
5.10本工程施工期间因乙方原因造成工程质量返工或者返修,由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。
5.11乙方完成所承包范围内容后,必须做到工完场清,如再甲方限期内未完成,由甲方指定人员清理,由此造成的经济和工期损失由乙方负责。
5.12乙方必须在限定工期内完成所承包的内容,期间不受农忙季节的影响,如超出约定时间,按每天500元作为罚款。
6、安全施工与检查
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准JGJ59-99进行施工,并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在工程施工中造成的人员伤害20xx元以下由乙方承担,以上由甲方承担
6.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
7、安全防护
7.1 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品)全部由乙方自行承担。
7.2 施工现场需采取安全防护措施的,经甲方认可后实施,其防护措施费用由甲方承担。
8、事故处理
8.1 发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2 乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
9、保险
9.1 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由甲方办理或获得保险,且不需乙方支付保险费用;乙方自备材料,则自行负责。
9.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
10、劳务报酬(不含税)
模板制安:按模板展开面积29元/m2计;特殊情况补充合同另外约定。
11、工程量的确认
建筑面积按施工图,结合竣工图计算;零星工程量收方计算。
12、劳务报酬支付
本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%,封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%,剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务报酬款。
13、付款方式:现金支付。
14、违约责任
14.1当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方违反本合同第11条、第13条的约定,不按时向乙方支付劳务报酬。
(2)甲方不履行或不按约履行合同义务的其他情况。
(3)甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾
14.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方施工质量不符合本甲方合同约定的质量标准时,应向甲方支付违约金5000 元。
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金5000 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
(3)乙方施工质量及安全文明施工不能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付违约金 5000 元,并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
15、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,调解不成的,可向工程所在地人民法院起诉。
16、合同解除
中途施工,如乙方无故停工、扯皮或其它因素,造成工期滞后,甲方有权通知乙方无条件退场,甲方不支付任何款项及费用,也不予结帐,并要求乙方赔偿甲方由于停工所造成的一切经济损失,本合同自动终止、失效,同时甲方不予还乙方履约保证金。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务,且乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,其劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
18、合同份数
本合同一式两份,具有同等法律效力,甲方乙方各执壹份。
19、合同生效
合同订立时间:合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方:(公章)法定代表人:委托代理人:
乙方: 法定代表人: 委托代理人:
年 月 日
木工劳务合同 篇10
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就木工单项工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务、权力和责任。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:
4、工程价款:
二、承包方式
包工不包料,甲方只提供材料。
三、施工承包范围
本工程具体范围包括:防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的
四、工程文明管理
1、必须严格服从现场施工人员的管理,确保劳动力充足,保质保量按时完成任务。
2、乙方在甲方保管室领用的材料,要妥善保管,做好防水、防火、防盗措施,否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料,不得造成浪费,否则赔偿所浪费的材料损失。
4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足,不能满足甲方施工要求,甲方有权责令乙方立即退场,并更换其他施工队伍,由此给甲方造成的一切损失和费用,均由乙方全部承担,甲方不付给乙方任何费用。
五、安全管理
1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育,遵守《安全操作规范》,上报在现场人员花名册,附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。
2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人,必须签订安全承包合同。
3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由
六、甲方权力、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检查工作。
2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。
3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。
4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。
5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理,对分项工程的验收。
七、乙方权力、义务及责任
1、乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工、安全施工。
2、负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。
3、乙方负责人是安全生产的第一负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。
4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。
八、违约责任及措施
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。
2、因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。
十、补充协议: 。
甲 方(签章): 乙 方(签章):
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇11
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址:十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围:办公楼:
1. 平顶铝扣板吊顶300*300卫生间;600*600办公室。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板。
5. 铝塑板包柱子,按面积计算。
6. 细木工板包梁,有做单边,贴石膏板。
7. 边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间。
8. 背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10. 不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式:包工不包料。
1. 平顶铝扣板吊顶300*300卫生间;600*600办公室,单价13元/m2。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算,单价34元/m2。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶,单价17元/m2。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板,单价40元/m2。
5. 铝塑板包柱子,按面积计算,单价40元/m2。
6. 细木工板包梁,有做单边,贴石膏板,单价30元/m2。
7. 边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间,单价20元/m2。
8. 背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型,单价40元/m2。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜,单价25元/m2。
10.不锈钢包梁,单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.平时按已完工作量的70%付款,工程完工验收合格后再付总价款的25%,留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量:开工20xx年_月_日——竣工20xx年_月_日(有效工期)。质量要求:按照国家有关规范施工,饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致,接缝严密,无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任:
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊,施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认,否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元,待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元,要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份,双方各执一份, 未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇12
甲方;
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和甲方与建设单位签订的本工程施工合同,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项及各自的权利、义务协商达成一致,订立本合同,甲、乙双方共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称:远景时代广场
2. 工程地点:雪松路与天中山大道西北角
二、甲方责任
甲方负责协调一切与施工有关的事宜,确保工程顺利竣工。
三、承包方式及分包内容与责任
1.本工程以清包工承包给乙方(含木工所有的施工工程量内容)
2.乙方负责满堂架的搭设与模板工程的安装与拆除
3.乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方全面管理,协调安排,对于不服从甲方监管指挥的处于500元罚款,罚单上不需要乙方签字直接扣除。
4.乙方人员必须满足施工进度,工程质量,材料管理及安全文明施工的要求,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给与100-20xx元罚款,情节严重将于重罚,罚单上不需要乙方签字直接扣除。
5.乙方必须按照设计规范要求施工,否则增加的一切费用由乙方全部承担,现场各单位对乙方罚款,甲方将罚款直接从工程款中扣除。
6.乙方人员因劳动力不足,完不成公司制定的月计划,甲方将每延误一天处1000元罚款,乙方中途退场甲方将按完成工程量的50%结算。
7.乙方工人进入施工现场必须带好安全帽,上下班必须走安全通道,施工前要检查自己的施工工具是否完好,违者所产生的事故,由乙方自负,施工现场不戴安全帽者,发现一次罚款50元,此款从工程款结算中扣除。
8.乙方工人在施工期间所发生的安全事故须按责任划分,1000元以下的事故由乙方自负。
9.乙方要保证春节前后及秋收期间有足够的劳动力,不得以农忙为由拖延工期,如果因此达不到甲方工期要求,甲方有权临时增加劳动力,费用由乙方双倍承担。
10.主体封顶后乙方没有完成的工程量,在甲方不容许的情况下乙方不得丢弃不做,否则甲方有权将其剩余的工程量按双倍的价格转让他人施工,此费用从乙方工程款中扣除。
四、工程质量与要求
1.质量等级,按甲方与公司签订的合同等级为标准,乙方施工的承包内容一次验收必须达到标准。
2.质量标准,按国家《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量验收评定标准》验收达到相应的等级。
3.甲方负责人员有权按照公司规定及质量要求,对乙方进行奖罚,所有奖罚单均不用乙方签字盖章。
4.甲方及现场各单位在验收时对相关的问题提出按时间整改要求,乙方不及时按要求整改落实时,甲方将处500-1000元罚款。
五、工程款结算方式
1.本工程按建筑面积单价每平方米( )元计算,屋顶造型没有面积,地上一层为付一次款,每六层付款一次,模板尚未拆除但已浇筑完毕且初验无质量缺陷的整层工程量,按80%结算,主楼完工一次性付工程量的97%,剩余3%待主体粉刷作为质量保证金。
六、安全生产,文明施工
1.乙方必须严格执行安全生产者、操作规程,遵守安全生产六大纪律
2.模板工程制作,安装与拆除后,钢管(不带扣件)、模板(不带方木),长短分类,不起钉、不堆放。
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,以甲方补充条款为准,本合同一式二份,,双方各执一份,本合同双方签字后生效,待本工程结束自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇13
发 包 人:(以下简称甲方)
劳务承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成一致,订立本合同,以资信守。
1、劳务承包工作对象及提供劳务内容
工程名称:四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点:资阳市城南产业园 承包范围:木工分项工作
提供承包劳务内容:①此工程设计施工图所有模板制作安装、内脚手架搭拆、所有模板及脚手架的领用、下车、堆码、以及所有的属木工工作的安全文明施工设施;②其它需木工完成的工作;③含末级配电箱以外的配线及模板分项所涉及的一切小型机具设备(如圆盘锯、刨木机等等机械设备);④零星耗材如铁丝、铁钉、夹具、胶带以及模板分项工作所涉及一切工具、劳保用品等;⑤物资领用、保管及领用物资正常损耗以外的赔偿。
2、承包期限
自双方签字盖章之日起,承包期限 年,总日历工作天数为 天。
3、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,①现浇基础轴线位置偏差不超过15mm;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8mm;剪力墙轴线位置偏差不超过5mm。②现浇结构层间垂直度偏差不超过8mm;全高垂直偏差不超过30mm;层高标高偏差不超过10mm;全高标高偏差不超过30mm。③现浇结构截面尺寸偏差不超过-5mm+8mm;现浇结构表面平整度(2米长度上)偏差不超过8mm;④预埋设施中心位置偏差不超过10mm;预留洞中心位置偏差不超过15mm。
4、甲方义务
4.1 甲方向乙方交付具备本合同项目劳务作业开工条件的施工场地,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应。
4.2 甲方向乙方提供相应的水准点及桩位分布,并提供部份生产、生活用水、用电等临时设施。
4.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4.4 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场
4.5 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
4.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
4.7本工程中如因甲方原因造成工程停工,所带来的损失由甲方全部负责。
5、乙方义务
5.1 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;
5.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前5天提交下月施工计划和本月完成量,同时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
5.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5.7 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准根据实际情况而定)
5.8乙方须服从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。
5.9 除非本合同另有约定,乙方应对其作业的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
5.10本工程施工期间因乙方原因造成工程质量返工或者返修,由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。
5.11乙方完成所承包范围内容后,必须做到工完场清,如再甲方限期内未完成,由甲方指定人员清理,由此造成的经济和工期损失由乙方负责。
5.12乙方必须在限定工期内完成所承包的内容,期间不受农忙季节的影响,如超出约定时间,按每天500元作为罚款。
6、安全施工与检查
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准JGJ59-99进行施工,并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在工程施工中造成的人员伤害20xx元以下由乙方承担,以上由甲方承担
6.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
7、安全防护
7.1 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品)全部由乙方自行承担。
7.2 施工现场需采取安全防护措施的,经甲方认可后实施,其防护措施费用由甲方承担。
8、事故处理
8.1 发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2 乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
木工劳务合同 篇14
甲方:_________________
乙方:_________________
身份证号:_________________
依照有关法律法规,双方本着友好合作、平等自愿、公正和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,特签订此《人工费承包合同》,甲乙双方应共同遵守:_________________
第一条工程概况
1.1工程名称:_________________
1.2工程地址:_________________
1.3承包方式:_________________
1.4承包价格:_________________元
1.5建筑面积:_________________暂定(结算按实际施工图纸计算)
1.6结构类型:_________________框架剪力墙
1.7承包范围
1.7.1依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等要求,本工程承包内容包括但不限于以下内容:_________________结构施工图中的全部木工工程以及无法计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物(含室外电梯基础)、坡道、设备夹层、预留孔洞(包括结构图、建筑图、设计变更等图上预留、预埋的套管、埋件洞口、施工洞)的模板工程;穿墙螺杆的加工;内外墙穿墙丝杆的打磨;场内各种材料运输(包括二次倒运)、分类堆码、养护维修及清理;塔吊盲区人工运输降效、塔吊信号指挥;各类中小型机械进场、安装及调试、文明施工维护及拆除退场,因迎接各类检查而进行的场容清理等相关工作;配合甲方及甲方指定专业分包和业主直接发包的工程中需要做的工作。
1.7.2安全文明施工按国家标准和规范执行,达到大庆市安全文明工地,施工期间无重大安全事故发生,杜绝死亡事故。
1.8工程质量标准:_________________合格。达到国家有关部门(含甲方、监理部门)验收标准,一次验收合格;
1.9合同价款(暂定):_________________
第二条合同工期:_________________(具体进场时间以甲方项目部通知为准)
2.1合同工期日历天数:_________________为天;
2.1.1计划结构工程开工日期:_________________年月日
2.1.2结构工程封顶日期:_________________年月日
2.2以上合同工期天数甲、乙双方已充分考虑现场及其周边情况、雨雪天气、当地政府的有关施工作业时间、安全文明施工、环境保护的规定、实际开工日期滞后及可能造成冬季施工、时间延长带来的影响及其它一切可能对工期产生影响的因素,乙方不得以任何理由向甲方提出工期、费用索赔及签证等事宜;
2.3因乙方原因造成节点工期及总工期延误,每延误一天扣减乙方工程劳务费20__元,累计扣减金额不超过合同价的15%;
2.4本工程的阶段性工期进度计划,以满足甲方制定的工期要求为前提,由甲方项目部制订季、月、旬、周工期进度计划并组织乙方按计划完成。如在施工过程中,乙方的进度连续两周滞后于甲方的进度计划,则甲方有权单方面终止合同,乙方须在甲方通知乙方撤离现场后的两日内无条件撤离现场,由此造成的一切经济损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的经济损失,甲方有权从应给付乙方的任何款项中直接扣除相应金额;
2.5发生重大设计变更和不可抗力的因素,经工程业主方、工程管理、监理方和甲方四方签
字认可的工期可作调整(但不进行任何费用的调整),但乙方应及时办理工期签证手续,否则不予承认。
第三条承包方式和费用包干内容
3.1承包方式:_________________根据大庆市市场价格确定在承包范围内不再发生任何费用的一次性单价包死的承包方式。
3.1.1承包范围外的零星用工单价:_________________100元/工日(八小时工作制)。
3.2综合单价应包括以下内容:_________________
3.2.1完成合同承包范围内工作:_________________从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包班组的配合及至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用;
3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、进场材料卸车并运至指定地点堆码整齐和出场材料分检并装车的用工;垂直与水平、超高和超水平运距的用工。
3.2.3为完成承包范围内工作所需木方、模板、架管、扣件、止水带、预埋铁件等原材料的场内外装车倒运、场内二次搬运、垂直水平运输等费用;
3.2.4乙方生活及生产责任区内的清扫、清理,承包工程所使用的材料堆放、保管、养护维修、清理等;
3.2.5黑龙江省 年《建设工程预算定额》及《建设工程费用计算规则》规定的完成承包范围内工作的所有工作内容,包括不计算建筑面积部分的工作内容;
3.2.6包括结构工程、预留孔洞(包括结构图、建筑图、设计变更等图上预留、预埋套管的施工、埋件洞口、施工洞、后浇带)的盒模及其封堵;
3.2.7预制砼构件的安装配合费用。
3.2.8乙方的施工时间应遵守政府有关规定,任何超时工作都应被视为是为完成本分包工程所必须的,乙方承担由此发生的费用;
3.2.9其他:_________________为完成合同承包范围内工作而须由乙方开支的其他费用(不再发生任何零星用工和计时工、不可预见的因素及风险费用等);
第四条工程质量与验收
4.1甲方按国家有关验收规范标准验评,乙方工程质量不合格,甲方不予结算乙方工程费,返工经验收合格后,方准办理结算,返工费用(人工费、材料费、机械费等全部费用)和返工造成工期延误及给甲方造成的其它经济损失均由乙方承担并进行处罚,若返工后工程质量仍达不到甲方要求,甲方有权采取一切补救措施,乙方应无条件接受,并承担一切经济损失和给予乙方的处罚。
4.2乙方承包施工的木工工程未完遗留项目或未达到装修标准要求的项目,乙方应无条件的在甲方规定的期限内负责返工、修补完善,如乙方不予返工或未在甲方规定的期限内修补,甲方有权安排其他施工班组来完成,其返工、修补费用按实际支出费用的1.5倍从乙方工程款中扣除,乙方不得有任何异议;
4.3乙方须按照国家现行质量检验标准、施工验收规范和设计施工图纸组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
第五条文明安全施工、安全目标
5.1乙方保证现场人员的素质满足施工需要,并定期对施工人员进行安全培训考核,做好施工安全交底。必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准和规定违章指挥违章作业,自身安全意识不强,防护不到位等而发生人身伤亡事故,其全部责任和一切费用均由乙方承担,并追究乙方责任;
5.2乙方必须做到安全生产,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工;
5.3乙方须按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利、操作不当或违章操作等造成事故的责任和由此发生的费用,包括承担由此给他方造成的一切经济损失和法律责任,甲方还将按甲方的有关规定处以乙方经济处罚。如发生重大安全事故,甲方将扣除乙方承包总价的20%作为违约金;
5.4在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规及有关规定等造成重大伤亡事故、火灾事故,由乙方承担此事故的责任和由此发生的费用,包括承担由此给他方造成的一切经济损失和法律责任,并且甲方将扣除乙方承包总价的20%作为违约金。
5.5乙方的现场施工用电必须严格按相关标准操作,各种支撑模板架体按规定搭设,由于自身管于不严或违章作业造成事故的责任和有关费用,由乙方自行承担。
5.6乙方现场的所有特殊工种(电焊工)必须持有效证件上岗。
第六条、甲方提供的资源
6.1工程材料:_________________实施于本工程的实体性材料(木方、模板、架管、扣件、止水带、穿墙丝杆、山型卡、螺母、预埋件铁件原材料),按图示用量向乙方提供;
6.1.2凡属甲供材料严格按相关标准提供,因乙方自身原因超出使用部分,乙方将按甲方进货原价及运输费、保管费全额支付甲方。此超出使用材料费用在工程尾款中扣除。
第七条、乙方提供资源
7.1在本工程建设施工过程中除甲方提供的材料,所有其它工程所必须的材料(圆钉、退火线、铁线、木工专用工具、各种安全防护用具等)均由乙方提供。
第八条、甲乙双方的工作
8.1甲方的工作
8.1.1甲方派驻工地代表:_________________邢晓辉全权负责本工程施工中的一切事宜;
8.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉,甲方有权单方面解除本合同,另外组织施工队伍接替施工。由此给甲方造成的经济损失全部由乙方来承担。
8.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底、管理;
8.1.4负责于工程开工一周前向乙方提供施工图一套;
8.1.7负责本工程的对外联系工作;
8.1.8负责提供乙方施工人员宿舍;
8.1.9负责组织工程验收工作;
8.1.10定期组织召开生产例会;定期组织综合执法检查;
8.1.11技术变更与洽商以甲方书面通知为准;
8.2乙方的工作:_________________
8.2.1乙方派驻工地:_________________全权负责承包范围内施工的一切事宜;
8.2.2保证工程不进行转包,否则甲方有权解除合同,并由乙方承担给甲方造成的经济损失;
8.2.3服从甲方及监理单位的指令,自行配合上述部门的相关工作,且由此引发的相关费用乙方自行负责。
8.2.4执行甲方各部门制定的各项管理规定。保证队伍的稳定,做好工人思想工作,如有工人到甲方或政府部门闹事,将对乙方每次最低处罚一万元。同时保证每月向甲方上报工人工资发放表,如不报甲方有权扣除乙方当月工程款中的人工费部分(如甲方认为有必要可直接向工人发放工资,并在结算中扣除);
8.2.5为确保完成甲方制定的工期节点计划,乙方必须确保必要的24小时连续施工以及公休、节假日及农忙期间连续施工,否则按违约处罚。
8.2.6保证按甲方每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项,甲方有权劝其退场,损失乙方自负;
甲方:_________________
乙方:_________________
木工劳务合同 篇15
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,为了高效、优质、安全按时顺利的完成K-7食堂工程,经双方协商,甲方将该工程整个模板工程承包给乙方,具体条件如下:
一、承包范围:
本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的所有变更部分)的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆,内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构,包括调运周边模板,膨模的砼修复处理,楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买,丝杆、镰刀卡甲方提供乙方保管,在施工过程中如有损失乙方赔偿。
二、责任范围:
1、安全要求:乙方施工人员必须服从甲方现场负责任管理,文明施工、安全生产,若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的,自身所发生的一切安全事故都由乙方负责;若甲方达不到安全生产、文明施工条例设施的由甲方负责。
2,质量要求:乙方必须有一个技术人员配合甲方施工人员按规范施工放线、测量,在施工过程中若工程质量达不到要求,乙方无条件返工,工料损失全部由乙方负责。
3、每层主体结构强度达到要求才能拆模,拆模时模板必须清理干净,打脱模剂,不得四处散放或堆积于楼层上。
4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必须在规范要求范围以内,如超出范围,每处扣100;有膨模的,每处扣100-500元;梁下口有飞机翅膀的,每处扣100元;如无上述现象的,达到要求的每层班组奖励100元。整栋楼完工无安全事故的,奖励班组500元。
5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量,综合评定为不合格的,由甲方罚乙方20xx元,其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。
6、乙方必须严格按甲方编制的施工进度计划施工,未完成的必须加班,因乙方责任每延误一天,罚款200元。以上罚款如初次违反,按上述标准的50%执行,再违反按此标准加倍。
7、乙方在施工中,梁、柱、板模板要保证横平竖直,木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。
8、乙方不能履行合同,因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场,甲方按完成工程量的70%计算给乙方,余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身原因中途退场,甲方按完成工程量的50%计算给乙方,余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料,由甲方负责,由此引发的经济纠纷,由双方协商解决,或在地方法院及主管部门协商处理。
9、施工中所有机具、用具、安全帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只提供二级配点箱。
三、工程期限:
从开工之日起必须按时完成每周工程量。主体结构进度计划编制好后,必须严格按此计划完成。如未完成,按本合同规定进行处罚。
四、结算方式:
K-7食堂工程总包干价 50元/m² 元大写 每平方伍拾元整 。
五、付款方式:
工程施工至基础验收后,甲方按月支付当月完成工程量60%,主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%,余款年内付清。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇16
发包方: (以下简称甲方) 负责人:
承包方: (以下简称乙方) 负责人:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合本工程实际情况,经双方协商一致,工程主体结构劳务承包达成以下协议,并严格履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:陆川客家城文化中心
二、工程地点:广西陆川县
三、工程基本情况:框架。建筑面积约 ㎡
四、承包形式主体结构模板人工费
五、承包范围及工作内容
1、主体结构模板工程
2、本工程所有模板支、安、拆。
3、土建预留洞及水电预留洞配合,预埋铁件。
六、工程造价及结算方式
(一)承包价款
1、按建筑面积170元/㎡,屋顶花架算一半。
2、本合同采用固定价格方式,无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。
(二)付款方式
1、材料进场预付乙方50万运费及生活费,按每月完成工程量支付工程进度款,付款额度为乙方已完工程量的80%,主体完成付至 90%,双方进行结算,10%的余款待一个月内付清。
2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算,在合同总价±2%不再调整,超过±2%按定额直接费调整超过部分。
第二条 工程质量
一、本工程质量标准为主体结构合格工程。
二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工,缺少一次验收罚款100元。
三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范,精心组织施工,保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时,工料由乙方负责,甲方视现场实际情况给予乙方罚款。
第三条 工程工期
一、本工程主体结构工期为 天。
二、若因乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工,工期顺延。
三、施工期间,甲方如不能按期按量支付工程款,乙方不能以此为理由停工,必须保证连续施工一周以上。
第四条 安全文明施工
一、施工现场安全文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。
二、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,正确使用安全防护用品,严格遵守安全操作规程,定期召开安全生产会。
三、按照安全文明施工要求施工时,出现的意外工伤安全事故,在伍仟元人民币内(¥5000元)由乙方负责,超过¥5000元的(总包方赔偿的除外)由乙方负责30%责任以经济损失赔偿,甲方负责70%责任及经济损失赔偿。
第五条 现场管理
一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方统一领导下组织施工,有关进度材料供应、质量安全等工作必须遵照规定。
三、乙方对工作人员进行法制和安全教育,严禁偷拿现场物品,发现一次给予所拿物品十倍罚款,情节严重则交有关部门处理。
四、不得打架斗殴
第七条 违约责任
一、合同签订后,乙方应积极准备,如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场,甲方有权终止合同,另行组织施工队伍。
二、乙方承包的工程项目不得转包,否则甲方终止合同。清理出场,不再计算所完工程量的剩余金额。
三、在施工过程中,经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标,甲方有权中止合同,乙方自行无条件退场,造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。
四、合同签订后不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除合同,非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同,应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的经济损失,非乙方原因甲方中止合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第八条 附则
一、甲方负责与建设单位、监理单位、质监站等部门沟通。
二、甲方有权监督乙方工人工资发放情况,乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表,每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。
三、其它未尽事宜,双方另行协商解决,合同履行期间发生纠纷双方协商解决,协商未果,到工程所在地人民法院诉讼。
第九条 合同份数及有效期限
一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成部分。
二、本合同一式两份,自甲、乙双方签字后生效,工程竣工并结算完毕后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇17
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
一、承包范围:___________________
二、安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任。
三、工期要求:积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按____元罚款,在结算中扣除。
四、合同价款支付与结算:约定单方造价____。计算方法:____________。支付方式:主体封顶后半月内付____%。结算:扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。
五、质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。
六、材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七、甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。
注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。
八、本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。
甲方:________________ 乙方:________________
负责人:______________ 负责人:______________
电话:________________ 电话:________________
签订日期:____________
木工劳务合同 篇18
甲方:
乙方: 身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方协商,甲方将 模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式 承包给乙方完成。 为加强项目管理,按规范、高速、优质、安全,经协商签订本合同。
一、工程名称:福泉市综合医院项目
二、工程地点: 贵州省福泉市金鸡山
三、承包方式: 包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
四、工程内容:
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
五、工程质量:
六、工 期:
七、劳务单价及结算方式:
1、劳务单价:
2、结算方式:按04定额面积计算规则计算面积 ;
3、付款方式: 其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。
八、其它约定:
九、乙方责任:
1、必须服从甲方统一指挥和调度。
2、乙方的工人严禁住进施工现场,违者罚款该班长500元人民币,从当月劳务费中扣除,并勒令该工人出场。
3、自备施工所用的一切施工机具。
4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程,发生安全事故由乙方完全承担经济损失。
5、施工过程中,每个工人进场前必须接受安全生产三级教育,必须按照安全生产规范进行操作,若违规操作而发生任何大小安全事故,一律由乙方负责一切损失。
6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工,任何部位都必须满足规范要求。若不能满足规范要求,乙方自动作返工处理,并且要赔偿甲方相关的全部材料费用,从当月劳务费中扣除。
7、保管好和使用好甲方提供的材料,不能乱锯木枋及胶合板,若为了方便乱锯,一次罚款100~500元人民币,并从当月劳务费中扣除,各种材料必须合理堆放,做到文明施工。
8、每天施工时,各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀,若发现一次罚款该班长伍佰元,并从当月工资中扣出。
9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为,一经发现,对该班组班长罚款500~20xx人民币,并从当月劳务费中扣除。
10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁,否则甲方要按相关条款处理。
11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥,若经常不听工地安排和打招呼者,甲方有权勒令该班组出场,并将后续施工面另行发包。
12、不准在工地烧电炉、电磁炉,每发现一次罚款100元。
13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定,因违规造成民事、刑事责任,后果自负。
十、安全生产规定:
1、进入工地正确佩戴安全帽。
2、高空作业时必须拴好安全带。
3、不准酒后上班,不准穿拖鞋、赤足上班,不准私自乱搭不安全操作架子。
4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内,否则发生意外乙方自行承担一切责任。
5、在用电线路上严禁乱搭乱接,不准在工地上打架闹事。
6、凡违反以上1~5款的,由甲方进行处罚,罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。
十一、文明施工规定:
1、必须服从甲方各项管理规定和制度。
2、严禁在施工现场大小便,发现一次罚款该工种班长200元人民币,并从当月劳务费中扣除。
3、严禁使用童工。
4、控制在施工现场使用女工,如使用女工必须通过批准,并办理计划生育有关手续。
十五、未尽事宜,双方协商解决。
十六、本协议一式二份,双方各执一份。
十七、本协议双方签字盖章之日生效,工程验收完结清劳务款后,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇19
发 包 人: (以下简称甲方)
劳务承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成一致,订立本合同,以资信守。
1、劳务承包工作对象及提供劳务内容
工程名称:四川科芯照明股份有限公司8号楼车间2、3号专家楼 工程地点:资阳市城南产业园 承包范围:木工分项工作提供承包劳务内容:①此工程设计施工图所有模板制作安装、内脚手架搭拆、所有模板及脚手架的领用、下车、堆码、以及所有的属木工工作的安全文明施工设施;②其它需木工完成的工作;③含末级配电箱以外的配线及模板分项所涉及的一切小型机具设备(如圆盘锯、刨木机等等机械设备);④零星耗材如铁丝、铁钉、夹具、胶带以及模板分项工作所涉及一切工具、劳保用品等;⑤物资领用、保管及领用物资正常损耗以外的赔偿。
2、承包期限
自双方签字盖章之日起,承包期限 年,总日历工作天数为 天。
3、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,①现浇基础轴线位置偏差不超过15mm;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8mm;剪力墙轴线位置偏差不超过5mm。②现浇结构层间垂直度偏差不超过8mm;全高垂直偏差不超过30mm;层高标高偏差不超过10mm;全高标高偏差不超过30mm。③现浇结构截面尺寸偏差不超过-5mm+8mm;现浇结构表面平整度(2米长度上)偏差不超过8mm;④预埋设施中心位置偏差不超过10mm;预留洞中心位置偏差不超过15mm。
4、甲方义务
4.1 甲方向乙方交付具备本合同项目劳务作业开工条件的施工场地,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应。
4.2 甲方向乙方提供相应的水准点及桩位分布,并提供部份生产、生活用水、用电等临时设施。
4.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4.4 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场
4.5 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
4.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
4.7本工程中如因甲方原因造成工程停工,所带来的损失由甲方全部负责。
5、乙方义务
5.1 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;
5.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前5天提交下月施工计划和本月完成量,同时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
5.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.5 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5.7 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准根据实际情况而定)
5.8乙方须服从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。
5.9 除非本合同另有约定,乙方应对其作业的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
5.10本工程施工期间因乙方原因造成工程质量返工或者返修,由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。
5.11乙方完成所承包范围内容后,必须做到工完场清,如再甲方限期内未完成,由甲方指定人员清理,由此造成的经济和工期损失由乙方负责。
5.12乙方必须在限定工期内完成所承包的内容,期间不受农忙季节的影响,如超出约定时间,按每天500元作为罚款。
6、安全施工与检查
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准JGJ59-99进行施工,并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在工程施工中造成的人员伤害20xx元以下由乙方承担,以上由甲方承担
6.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
7、安全防护
7.1 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其它保护用品)全部由乙方自行承担。
7.2 施工现场需采取安全防护措施的,经甲方认可后实施,其防护措施费用由甲方承担。
8、事故处理
8.1 发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2 乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
9、保险
9.1 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由甲方办理或获得保险,且不需乙方支付保险费用;乙方自备材料,则自行负责。
9.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
10、劳务报酬(不含税)
模板制安:按模板展开面积29元/m2计;特殊情况补充合同另外约定。
11、工程量的确认
建筑面积按施工图,结合竣工图计算;零星工程量收方计算。
12、劳务报酬支付
本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%,封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%,剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务报酬款。
13、付款方式:现金支付。
14、违约责任
14.1当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方违反本合同第11条、第13条的约定,不按时向乙方支付劳务报酬。
(2)甲方不履行或不按约履行合同义务的其他情况。
(3)甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳动报酬的利息。甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向乙方支付违约金 5000 元。
14.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方施工质量不符合本甲方合同约定的质量标准时,应向甲方支付违约金5000 元。
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金5000 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
(3)乙方施工质量及安全文明施工不能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付违约金 5000 元,并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
15、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,调解不成的,可向工程所在地人民法院起诉。
16、合同解除
中途施工,如乙方无故停工、扯皮或其它因素,造成工期滞后,甲方有权通知乙方无条件退场,甲方不支付任何款项及费用,也不予结帐,并要求乙方赔偿甲方由于停工所造成的一切经济损失,本合同自动终止、失效,同时甲方不予还乙方履约保证金。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务,且乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,其劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
18、合同份数
本合同一式两份,具有同等法律效力,甲方乙方各执壹份。
19、合同生效
合同订立时间:合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇20
甲方:_________________
乙方:_________________身份证号:_________________
依照有关法律法规,双方本着友好合作、平等自愿、公正和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,特签订此《人工费承包合同》,甲乙双方应共同遵守:_________________
第一条工程概况
1.1工程名称:_________________
1.2工程地址:_________________
1.3承包方式:_________________
1.4承包价格:_________________元
1.5建筑面积:_________________暂定(结算按实际施工图纸计算)
1.6结构类型:_________________框架剪力墙
1.7承包范围
1.7.1依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等要求,本工程承包内容包括但不限于以下内容:_________________结构施工图中的全部木工工程以及无法计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物(含室外电梯基础)、坡道、设备夹层、预留孔洞(包括结构图、建筑图、设计变更等图上预留、预埋的套管、埋件洞口、施工洞)的模板工程;穿墙螺杆的加工;内外墙穿墙丝杆的打磨;场内各种材料运输(包括二次倒运)、分类堆码、养护维修及清理;塔吊盲区人工运输降效、塔吊信号指挥;各类中小型机械进场、安装及调试、文明施工维护及拆除退场,因迎接各类检查而进行的场容清理等相关工作;配合甲方及甲方指定专业分包和业主直接发包的工程中需要做的工作。
1.7.2安全文明施工按国家标准和规范执行,达到大庆市安全文明工地,施工期间无重大安全事故发生,杜绝死亡事故。
1.8工程质量标准:_________________合格。达到国家有关部门(含甲方、监理部门)验收标准,一次验收合格;
1.9合同价款(暂定):_________________
第二条合同工期:_________________(具体进场时间以甲方项目部通知为准)
2.1合同工期日历天数:_________________为天;
2.1.1计划结构工程开工日期:_________________年月日
2.1.2结构工程封顶日期:_________________年月日
2.2以上合同工期天数甲、乙双方已充分考虑现场及其周边情况、雨雪天气、当地政府的有关施工作业时间、安全文明施工、环境保护的规定、实际开工日期滞后及可能造成冬季施工、时间延长带来的影响及其它一切可能对工期产生影响的因素,乙方不得以任何理由向甲方提出工期、费用索赔及签证等事宜;
2.3因乙方原因造成节点工期及总工期延误,每延误一天扣减乙方工程劳务费20__元,累计扣减金额不超过合同价的15%;
2.4本工程的阶段性工期进度计划,以满足甲方制定的工期要求为前提,由甲方项目部制订季、月、旬、周工期进度计划并组织乙方按计划完成。如在施工过程中,乙方的进度连续两周滞后于甲方的进度计划,则甲方有权单方面终止合同,乙方须在甲方通知乙方撤离现场后的两日内无条件撤离现场,由此造成的一切经济损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的经济损失,甲方有权从应给付乙方的任何款项中直接扣除相应金额;
2.5发生重大设计变更和不可抗力的因素,经工程业主方、工程管理、监理方和甲方四方签
1/7页
字认可的工期可作调整(但不进行任何费用的调整),但乙方应及时办理工期签证手续,否则不予承认。
第三条承包方式和费用包干内容
3.1承包方式:_________________根据大庆市市场价格确定在承包范围内不再发生任何费用的一次性单价包死的承包方式。
3.1.1承包范围外的零星用工单价:_________________100元/工日(八小时工作制)。
3.2综合单价应包括以下内容:_________________
3.2.1完成合同承包范围内工作:_________________从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包班组的配合及至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用;
3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、进场材料卸车并运至指定地点堆码整齐和出场材料分检并装车的用工;垂直与水平、超高和超水平运距的用工。
3.2.3为完成承包范围内工作所需木方、模板、架管、扣件、止水带、预埋铁件等原材料的场内外装车倒运、场内二次搬运、垂直水平运输等费用;
3.2.4乙方生活及生产责任区内的清扫、清理,承包工程所使用的材料堆放、保管、养护维修、清理等;
3.2.5黑龙江省20__年《建设工程预算定额》及《建设工程费用计算规则》规定的完成承包范围内工作的所有工作内容,包括不计算建筑面积部分的工作内容;
3.2.6包括结构工程、预留孔洞(包括结构图、建筑图、设计变更等图上预留、预埋套管的施工、埋件洞口、施工洞、后浇带)的盒模及其封堵;
3.2.7预制砼构件的安装配合费用。
3.2.8乙方的施工时间应遵守政府有关规定,任何超时工作都应被视为是为完成本分包工程所必须的,乙方承担由此发生的费用;
3.2.9其他:_________________为完成合同承包范围内工作而须由乙方开支的其他费用(不再发生任何零星用工和计时工、不可预见的因素及风险费用等);
第四条工程质量与验收
4.1甲方按国家有关验收规范标准验评,乙方工程质量不合格,甲方不予结算乙方工程费,返工经验收合格后,方准办理结算,返工费用(人工费、材料费、机械费等全部费用)和返工造成工期延误及给甲方造成的其它经济损失均由乙方承担并进行处罚,若返工后工程质量仍达不到甲方要求,甲方有权采取一切补救措施,乙方应无条件接受,并承担一切经济损失和给予乙方的处罚。
4.2乙方承包施工的木工工程未完遗留项目或未达到装修标准要求的项目,乙方应无条件的在甲方规定的期限内负责返工、修补完善,如乙方不予返工或未在甲方规定的期限内修补,甲方有权安排其他施工班组来完成,其返工、修补费用按实际支出费用的1.5倍从乙方工程款中扣除,乙方不得有任何异议;
4.3乙方须按照国家现行质量检验标准、施工验收规范和设计施工图纸组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
第五条文明安全施工、安全目标
5.1乙方保证现场人员的素质满足施工需要,并定期对施工人员进行安全培训考核,做好施工安全交底。必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准和规定违章指挥违章作业,自身安全意识不强,防护不到位等而发生人身伤亡事故,其全部责任和一切费用均由乙方承担,并追究乙方责任;
5.2乙方必须做到安全生产,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工;
2/7页
5.3乙方须按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利、操作不当或违章操作等造成事故的责任和由此发生的费用,包括承担由此给他方造成的一切经济损失和法律责任,甲方还将按甲方的有关规定处以乙方经济处罚。如发生重大安全事故,甲方将扣除乙方承包总价的20%作为违约金;
5.4在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规及有关规定等造成重大伤亡事故、火灾事故,由乙方承担此事故的责任和由此发生的费用,包括承担由此给他方造成的一切经济损失和法律责任,并且甲方将扣除乙方承包总价的20%作为违约金。
5.5乙方的现场施工用电必须严格按相关标准操作,各种支撑模板架体按规定搭设,由于自身管于不严或违章作业造成事故的责任和有关费用,由乙方自行承担。
5.6乙方现场的所有特殊工种(电焊工)必须持有效证件上岗。
第六条、甲方提供的资源
6.1工程材料:_________________实施于本工程的实体性材料(木方、模板、架管、扣件、止水带、穿墙丝杆、山型卡、螺母、预埋件铁件原材料),按图示用量向乙方提供;
6.1.2凡属甲供材料严格按相关标准提供,因乙方自身原因超出使用部分,乙方将按甲方进货原价及运输费、保管费全额支付甲方。此超出使用材料费用在工程尾款中扣除。
第七条、乙方提供资源
7.1在本工程建设施工过程中除甲方提供的材料,所有其它工程所必须的材料(圆钉、退火线、铁线、木工专用工具、各种安全防护用具等)均由乙方提供。
第八条、甲乙双方的工作
8.1甲方的工作
8.1.1甲方派驻工地代表:_________________邢晓辉全权负责本工程施工中的一切事宜;
8.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉,甲方有权单方面解除本合同,另外组织施工队伍接替施工。由此给甲方造成的经济损失全部由乙方来承担。
8.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底、管理;
8.1.4负责于工程开工一周前向乙方提供施工图一套;
8.1.7负责本工程的对外联系工作;
8.1.8负责提供乙方施工人员宿舍;
8.1.9负责组织工程验收工作;
8.1.10定期组织召开生产例会;定期组织综合执法检查;
8.1.11技术变更与洽商以甲方书面通知为准;
8.2乙方的工作:_________________
8.2.1乙方派驻工地:_________________全权负责承包范围内施工的一切事宜;
8.2.2保证工程不进行转包,否则甲方有权解除合同,并由乙方承担给甲方造成的经济损失;
8.2.3服从甲方及监理单位的指令,自行配合上述部门的相关工作,且由此引发的相关费用乙方自行负责。
8.2.4执行甲方各部门制定的各项管理规定。保证队伍的稳定,做好工人思想工作,如有工人到甲方或政府部门闹事,将对乙方每次最低处罚一万元。同时保证每月向甲方上报工人工资发放表,如不报甲方有权扣除乙方当月工程款中的人工费部分(如甲方认为有必要可直接向工人发放工资,并在结算中扣除);
8.2.5为确保完成甲方制定的工期节点计划,乙方必须确保必要的24小时连续施工以及公休、节假日及农忙期间连续施工,否则按违约处罚。
8.2.6保证按甲方每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项,甲方有权劝其退场,损失乙方自负;
木工劳务合同 篇21
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址:十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围:办公楼:
1. 平顶铝扣板吊顶300*300卫生间;600*600办公室。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板。
5. 铝塑板包柱子,按面积计算。
6. 细木工板包梁,有做单边,贴石膏板。
7. 边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间。
8. 背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10. 不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式:包工不包料。
1. 平顶铝扣板吊顶300*300卫生间;600*600办公室,单价13元/m2。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算,单价34元/m2。
3. 轻钢龙骨石膏板平顶,单价17元/m2。
4. 铝塑板平顶中间拉V型缝:12-20之间,底层轻钢龙骨封九历板,单价40元/m2。
5. 铝塑板包柱子,按面积计算,单价40元/m2。
6. 细木工板包梁,有做单边,贴石膏板,单价30元/m2。
7. 边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间,单价20元/m2。
8. 背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型,单价40元/m2。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜,单价25元/m2。
10.不锈钢包梁,单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.平时按已完工作量的70%付款,工程完工验收合格后再付总价款的25%,留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量:开工20xx年_月_日——竣工20xx年_月_日(有效工期)。质量要求:按照国家有关规范施工,饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致,接缝严密,无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任:
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊,施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认,否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元,待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元,要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份,双方各执一份, 未尽事宜双方协商解决。
发包方: 承包方:
年 月 日 年 月 日
木工劳务合同 篇22
发包方: (以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
经甲乙双方协商,本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规,为确保工程质量和进度,明确双方权利和义务,特制定本协议如下:
一、 工程名称: 烟台警备区新增随军家属公寓楼
二、 工程地址: 烟台市芝罘区
三、 工作内容及要求:工作内容:工程中一切模板工程,包含模板要求刷隔离剂、双面胶及零星模板工程。 要求:报价包含铁钉、铁丝、双面胶带、塑料胶带、施工线、小型电动工具等辅材;物料按照项目部要求按规格堆放、码垛;拆除后的模板、木方要在起钉、清理完毕后再分类进行堆放、码垛;工程质量达到市级优质结构工程,安全达到市级文明工地;木工所用卡子、钢管、步步紧、顶丝等材料的进出场数量由施工班组配合保管进行清点并办理领取及退场手续,丢失损坏由班组承担;施工楼层标高允许偏差不得超过10mm,如超标由班组安排人员处理,不处理的由项目部安排人员处理,费用从工程款中扣除;对零星工程(如压顶、过梁、窗台板、构造柱等)班组应积极配合项目部进行施工,拒绝施工或施工延迟的项目部有权安排其他人员施工,费用增加部分由班组承担;安全帽、安全带等防护用品由施工班组自行负责。属于外人偷盗木工材料问题,发生费用与木工无关。
四、 质量要求: 规范、设计及甲方要求 ,严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外,且要相应的罚款。
五、 工期要求:自 年 月 日至 年 月 日,计 天(含节假日),工程乙方每延期壹天,要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、 工程单价及结算方式:
工程单价: 结算方式:根据实际工程量现金结算。本工程要求达到烟台市优质结构,若达不到,扣全部工程量款的10%作为违约金。
七、 现场文明施工管理要求:满足烟台市关于文明工地的要求,且要服从工程项目部的管理,现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处,要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天),确有特殊情况,应申请项目部批准,未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款,未整理时间超过三日,由项目部组织人员整理,乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。
八、 付款方式:每月按形象进度付当月完成工程量款的80%,全部工作结束验收合格后付至工程量款的85%,余款在抹灰完工后两个月付清。
九、 安全施工要求:甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负),乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工,因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负,并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电,乙方不准乱拉乱扯。
十、 甲方责任:甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育,技术交底;提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。
十一、 乙方责任:乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作,乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏由乙方负责赔偿。铁钉、铁丝、双面胶等小材料由乙方负责。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的,乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的,乙方负责维修或赔偿;严重情况,另处以100—500元罚款。浇筑混凝土时必须安排专人看模,发现问题及时处理。模板拆除后,有质量问题必须在第一时间处理。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十二、 如果乙方在施工过程中施工质量、进度达不到甲方要求,甲方有权单方面解除合同,重新选择施工队伍,所施工部分的工程款将不予结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同,乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方,所施工工程量将不予结算。
十三、 甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查,发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况,甲方不需要征得乙方同意,将对其进行经济罚款,每月拨进度款时或结算时,直接扣下。
十四、进场班组,每周上报工人考勤表;如有工人调动,必须及时通知公司,并办理相关手续。
十五、 附则:甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系,乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时,乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博,因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者,每人次罚款200元,喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴,违者每方罚款1000元,严重者送交公安机关。严禁偷盗,发现偷盗行为,每次罚款500元,并扣押本班组工资。乙方进入工地现场,必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、针对本工程的技术交底和本协议具有同等效力,为本合同的有效补充。
十七、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,自双方签字之日起生效,其他未尽事宜均按国家有关规定执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
木工劳务合同 篇23
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修木工部分。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1工程地址:
2.居室规格:房型两室两厅,总计施工面积78平方米。
3.施工内容:室内装修木工部分,包括(两个衣柜、两个书桌带书架及椅子、鞋柜屏风、酒柜、吧台、入户门套、厨房门套、客厅阳台门套、洗衣机上方柜子、厨房吊柜、客厅、餐厅及过道吊顶)
4.委托方式:包工不包料。
5.开工日期: 年 月 日,竣工日期 年 月 日,工程总天数: 天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)
第三条:质量要求
1.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
2. 施工材料经乙方查验后,施工质量由乙方负责,中途不得随意更换施工人员。
3. 乙方在施工过程中应充分考虑工程整体使用,如因其他装修部分需要更改或重做的,乙方应及时免费返工,返工材料费用双方均摊。
4.如施工出现影响使用或明显不美观的,乙方应及时返工,并承担返工材料费用,工期不变。
5.如施工出现不影响使用,但是稍不美观的,乙方应负责补救或补偿,工期不变。
第四条:材料供应
1、甲方提供的装修材料如不符合质量要求,或规格有差异,乙方不应使用,并及时通知甲方更换材料。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
2.甲方负责采购供应的材料,应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1.当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第一次付施工工费 。当木工工程完成后甲方即第二次付施工工费 。剩余尾款待甲方室内装修所有工程竣工后结算。
2.甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。
第六条:工程工期
1. 如果因乙方原因而延迟完工,每日按100元作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。
2.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,应按误工或延迟工期论处,双方应积极主动协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
第七条:其他事项
1. 甲方责任:甲方提供房屋平面图,按时供应材料,并向乙方进行现场交底。
2. 乙方责任:负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
第八条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,并办理终止合同手续。
2.擅自解除合同方,应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:合同生效
1. 本合同双方盖章或签字后生效。
2 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
签约日期: 签约日期: