首页 > 法律协议 > 合同范本 > 装修合同 > 商场专柜装修协议(汇编3篇)正文

商场专柜装修协议(汇编3篇)

时间:2022-11-09 22:04:43

商场专柜装修协议(精选3篇)

商场专柜装修协议 篇1

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。

二、签订合同前承包人须提交其营业执照副本供发包人核验,同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。

三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆改共用管线和设施。

四、所有双方签字确认的书面资料,不限于合同、变更协议、材料验收资料等,双方至少各持一份原件。

五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后,须双方共同验收签字认可,房子方能交付使用。如某项工程不合格,乙方应及时整改。

六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票。

七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化,都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。

八、建议甲方按工程进度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。

合同编号:_________________________

发包人:___________________________________________

住所:_________________________身份证号:_________________________

联系电话:__________________________________________________________

承包人:___________________________________________

营业执照号:________________________________________________________

住所:______________________________________________________________

法定代表人:___________________联系电话:_________________________

施工队负责人:_________________联系电话:_________________________

甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1、工程地点:____________________________________

2、户型结构:____________________________________

套内面积____________平方米。

3、工程承包,采取下列第____________种方式:

乙方包工、包全部材料。

乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

____________________________________________

4、工程造价

本合同工程造价暂定为人民币____________,大写:____________________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。

5、开工日期:____________年____________月____________日;

竣工日期:____________年____________月____________日。

第二条工程图纸和工程变更

工程图纸由____________方负责提供,施工前____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。

第三条甲乙双方的义务

甲方义务

1、开工____________日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

5、竣工验收前甲方不得擅自入住。

乙方义务

1、全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面,发现问题应及时通知甲方。

2、拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

4、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

第四条材料设备的提供

1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。

2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。

第五条工程质量和验收方式

1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。

2、本工程质量应当符合以下标准:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《住宅装饰装修工程施工规范》

《______市家庭装饰装修工程质量验收标准》

____________________________________

____________________________________

3、工程验收方式由双方约定:____________________________________

4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:____________________________________

第六条工程款支付

1、工程款支付方式如下:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。

第七条违约责任

1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

2、甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。

3、乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方___________元违约金。

4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。

5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。

6、由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

第八条争议解决方式

本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向

______市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决:

向______仲裁委员会申请仲裁。

向______________________人民法院提起诉讼。

第九条附则

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式___________份,甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条其它约定

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

甲方:_____________________乙方:_____________________

委托代理人:_________________________委托代理人:_________________________

电话:_________________________电话:_________________________

签订日期:______________________________________年__________月__________日

签订地点:___________________________

商场专柜装修协议 篇2

(简称甲方)

(简称乙方)

甲方将所承接综合楼、生活楼、35kV配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利﹑义务和违约责任,,依照<<中华全国劳动法>>﹑<<中华全国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同.

一﹑工程名称:华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站装饰装修工程

二﹑承包内容:

1、综合楼:地砖:955m2;卫生间地砖:48.36m2;墙砖:300m2;踢脚线:291.28m

2、生活楼:地砖:730.65m2;卫生间地砖:54.24m2;墙砖:467m2;踢脚线:530.52m

3、35kV配电间:地砖:237.8m2;踢脚线:97.42m

4、无功补偿装置室:地砖:144.48m2;踢脚线:50.8m

5、车库及仓库:地砖:202m2;踢脚线:166.76m

6、生活消防泵房:地砖:55.1m2;墙砖:156m2

7、室外理石:

1挡墙:47m2;

2台阶理石:58.024m2;

3门牌理石:65;

4旗台理石:11m2

8、室内理石:○1踏步:61.56m2

2平台:15.74m2○

3脚线:6.645m2○

4挡水:8.9米○

9、厕所墩台:5个;管井柱:20个;窗台板:69个

总工程量:

1、地砖:2325.7m2;

2、卫生间地砖:102.6m2;

3、墙砖:923m2

4、踢脚线:1136.78m

5、室外理石:47m2+58.024m2+11m2=116.024m2

6、门牌理石(钢挂):65m2

7、室内理石:61.56m2+15.74m2=77.3m2

8、窗台板:69个;厕所墩台:5个;管井柱:20个

三﹑承包方式:单包工

四﹑承包工期:自20xx年9月15日至20xx年10月25日完工.

五﹑劳务费单价:

1、地砖:35元/m2;

2、墙砖:45元/m2;

3、室内理石:80元/m2;

4、门牌理石:150元/m2

5、室外理石:120元/m2

6、卫生间地砖:45元/m2

7、踢脚线:5元/米

8、窗台板:50元/个;厕所墩台:200元/个;管井柱:100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖:2325.7m2×35元/m2=81399.5元;

2、卫生间地砖:102.6m2×45元/m2=4617.00元;

3、墙砖:923m2×45元/m2=41535元

4、踢脚线:1136.78m×5元/米=5683.9元

5、室外理石:116.024m2×120元/m2=13948.8元

6、门牌理石(钢挂):65m2×150元/m2=9750.00元

7、室内理石:77.3m2×80元/m2=6184.00元

8、窗台板:69个×50元/个=3450元;

厕所墩台:5个×200元/个=1000.00元;

管井柱:20个×100元/个=20xx元

总计:1+2+3+4+5+6+7+8=169568.2元

七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议.

八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣5000元的保质金一年,余款全部付清。

九﹑甲方义务

1﹑提供工程施工图和乙方所需的技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项.

2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件.

3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待料.

十﹑乙方义务

1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平.

2、乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排.

3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工.

十一﹑违约责任

1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿.

2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原.

3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担.

4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料,若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任.

5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿.

十二﹑双方确认

1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担.

2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置.

3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担.

4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。

十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决.

十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份.

十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效.

十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应.补充条款:

十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。

甲方:乙方:

代表:代表:

地址:地址:

电话:电话:

日期:日期:

商场专柜装修协议 篇3

甲方:

乙方:

1、装修安全规定

严禁不经甲方审批私自装灯、接电。

严禁遮挡和私自移动损坏或拆除消防设施。

严禁在防火卷闸门下安放货架和物品。(严禁私自移动封堵防火卷闸手盒),

严禁堵塞原有消防疏散通道,或不经甲方许可私自改变消防通道或消防设施用途。

严禁在配电箱开关箱处摆放柜台、堆放物品。

严禁在过梁和墙柱上乱打孔、乱钉钉子,严禁私自钻顶棚。

严禁在主副龙骨上悬挂重物。

严禁私自移动收银台和电讯设施。

严禁玻璃货柜、货架未打磨边或圆角而交付使用,遗留安全隐患。

严禁施工前不使用公司统一工程布进行遮挡,并严禁工程布及施工材料占用通道,施工人员在挂工程布时不得损坏天花板。

严禁在营业时间进行产生有毒、有害、刺鼻气体的操作。

严禁私自张贴广告和POP。

严禁采用易燃材料装潢,货柜制作用材料为A级不燃材料,B1级难燃材料,如不能满足要求时,应刷防火涂料,否则,不予验收接电。

2、电气安装工程规范化管理规定

柜组进场施工须先向甲方提供电施图,经甲方同意方可施工。

严禁外来无操作证电工到商场进行安装作业,严禁木工进行电气安装。

未办申请手续、未有图纸或未经相关部门审查批准不得动工,而且手续图纸要留存动工楼层,并到工程部备案。

牛眼灯,单只最大容量为50W、12V,轨道射灯,单只最大容量为70W、12V,严禁用220V射灯和碘钨灯。除珠宝及化妆品柜台,其他区域一律禁止使用牛眼射灯。

灯箱必须加装散热孔,并要求结构合理,更换灯具方便。灯箱放置位置应避开商场原有开关箱和消防设备,空调开关等。

荧光灯具统一用电子镇流器,灯具选用节能型(且最好用“菲利浦、索恩、阳光”灯具厂产品),耗电量大、发热量大、光色光效不好的劣质灯具严禁使用。

镇流器、灯管应加隔热保护,导线应穿阻燃PVC管或金属波纹管。货柜内日光灯采用镇流器内置一体型日光灯。如为分列式日光灯,二次线穿管有困难时,应远离灯管,用线卡整齐固定。

库房、试衣间应与商场相通,采用带罩筒灯、日光灯,禁止用白炽灯。

所有用电设备采用的材料必须符合国家规定的相关标准,并满足设备额定载荷要求。电施综合布线及安装须合理、美观,且按国家规范标准严格执行。

所有综合布线的分支接线处接头需穿黄腊管或金属波纹管并加装接线盒过渡处理,单芯导线综合布线必须穿管保护,背柜综合布线需整改的柜增设电源辅助开关箱一个,且各指令开关与负荷载容量相匹配。

3、施工现场安全管理规定

进入现场的施工人员,须向保安部交身份证复印件方可进场。

施工期内严禁施工人员在商场内吸烟,严格遵守商场各项规章制度

夜间施工时,施工楼层必须派值班人员。

施工单位进场的各类工具及施工用料,需经其项目负责人认可方能进场。

区域装修所用木龙骨、木工板等木制品必须刷防火涂料,确保防火安全。起规格必须能承受相应负荷重量。

油漆工艺施工前,应对周边环境进行检查并在保安部认可安全的情况下,方能进行。

区域装修如需使用汽油、稀料等易燃品时,必须通知商场保安部,工人下班后全部带离商场

施工人员离场,必须对对现场进行清除,保安部要对其所携物品例行检查,以防现场材料或物品丢失,装修用料出场,需楼层值班管理人员、保安签字认可方能出场。

施工单位要高度重视安全,切实抓好安全管理工作,严格遵守规程。

施工单位应配有安全员,对现场人员及物品安全负全责。确实做到防火、防触电、防人身伤亡等事故的发生。

各施工单位现场施工人员,必须听从公司统一的指挥,不经允许不得动用明火,不得乱接临时线路,私接电炉及其它电热设备。

厂家上货、调换商品、搬进、撤出货柜必须经楼层业务经理或公司领导批示,向执勤保安出具手续方可出入,严禁在地面上拖拉商品、货柜,如人工搬运,必须走员工通道。

施工期内发生任何安全事故,所有责任由施工方负全权责任,且甲方不负连带责任。

施工期内严格安全作业,不得大声喧哗,不得影响商场各柜台正常营业。

4、其他规定

装修期间所有垃圾、建渣由专柜自行清理。

装修需要加班时必须提前通知楼层主管一起加班,并由楼层主管通知保安、店值班、后勤等.

在顶棚使用电锤时间必须在每天18点结束,18点后不允许再使用。

灯具在装修后半年内由专柜联系安装方维修,半年后若需公司工程部维修,专柜自己购材料。

5、装修验收暂行规定

在验收中发现问题,各楼层管理人员应积极与商户协调,要求其配合整改,以保证品牌开业时间。

各部门验收合格后,由工程部指定人员接火运营,严禁商户私自接电。

验收中,相关人员缺乏责任心,工作不仔细,导致损害商场形象和利益等事情发生的,商场将追究相关人员责任。

装修过程中应严格照图施工,如有与图纸不符的变更应及时向联营申请,由相关部门审核后方可施工。

电量申报不得超过审批电量的20%,如确需增加,应有后勤批准,并由工程部根据现场情况核准后方可增加。

6、费用收取:

为充分利用有效资源,并确保各项安全,根据商场规定,对以下费用进行收取。

装修垃圾费:厂家每进行一次装修收取装修垃圾费100元整。

装修保证金:乙方进场装修前将向甲方交纳20__元装修保证金,在装修结束 验收合格后,甲方将全额返还其20__元装修保证金。

柜内照明费:公共照明由商场统一负担,商户自加用电部分,按实际用电量由商户自行负担,收费标准按国家统一规定的电费标准执行。

对于涉及装修内容的其他收费,将视情况另行规定。

甲方代表:

乙方代表:

年 月 日

Copyright © 热范文 All Rights Reserved.