首页 > 法律协议 > 合同范本 > 装修合同 > 装饰装修合同纠纷起诉状(实用三篇)正文

装饰装修合同纠纷起诉状(实用三篇)

时间:2024-03-31 10:55:26

装饰装修合同纠纷起诉状(通用3篇)

装饰装修合同纠纷起诉状 篇1

原告:_________________,女,汉族,1966年7月7日出生,住北京市丰台区号,电话:_________________(略)。

被告:_________________,男,汉族,1956年11月17日出生,住北京市丰台区号,电话:_________________(略)。

被告:_________________,女,汉族,1985年9月4日出生,住北京市丰台区号,电话:_________________(略)。

被告:_________________,女,汉族,1926年4月9日出生,住北京市丰台区号,电话:_________________(略)。

案由:_________________分家析产纠纷

诉讼请求

1、

2、

事实与理由

此致

北京市丰台区人民法院

附:_________________本状副本三份

原告:_________________

_____年_____月_____日

装饰装修合同纠纷起诉状 篇2

民事起诉状

原告:陕西某装饰工程有限公司。

地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。

法定代表人:赵某某,职务:总经理。

联系电话:18.

第一被告:西安某二手车经销有限公司。

地址:西安市*区*寨*庄*区*号。

法定代表人:宋某 ,职务:执行董事兼总经理

联系电话:02*-,18。

第二被告:宋某,男,汉族,19xx年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:。

联系电话:13,13。

诉讼请求:

1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至20__年7月2日);

2、本案诉讼费用由两被告全部承担。

事实与理由:

第二被告系第一被告股东兼法定代表人,20__年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。合同签订后,原告按照约定于20__年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于20__年8月20日竣工,第一被告也于20__年8月26日投入营业使用。该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。20__年6月14日至20__年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。20__年10月,原告向被告直接送达了决算书,被告并未提出异议,原告于20__年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。原告多次找两被告要求支付工程款,但两被告均置之不理,不予支付。

基于以上事实,原告认为,在第一被告设立期间,第二被告与原告为建设营业场所而签订的《工程装修承包合同》是双方真实意思表示,该合同合法有效。被告拒不履行付款义务的行为,属于严重违约。为维护原告的合法权益,依照相关法律之规定,依法提起诉讼,请求人民法院判如所述。

此致

西安市*区人民法院

具状人:陕西某装饰工程有限公司

年  月 日

装饰装修合同纠纷起诉状 篇3

原告:王________,男,住_______市_______区_______街_______号,电话:_______

被告:张________,男,住_______市_______区_______街_______号,电话:_______

诉讼请求

1、依法判决被告支付原告租金60307元及利息(暂计至_______年_____月,共6个月)。

2、依法判决被告支付原告违约金32000元。

3、依法判决原告不返还被告保证金32000元。

4、本案所有诉讼费由被告承担。

事实与理由

_______年______月______日,原告与被告签订了一份房屋租赁合同,合同约定租赁期限从_______年______月______日至_______年______月______日,月租金16000元,每月5日前交付当月的租金。被告向原告支付两个月租金32000元作为保证金,若被告拖延交租超过5天,原告有权解除合同并没收保证金。合同同时约定若一方违约,则应向另一方支付违约金32000元。合同签订后,原告体谅被告的'困难,曾多次减租给与被告方便,但是被告从_______年______月______日开始拖欠原告租金共计60307元。原告向被告多次催交租金未果后,为了维护自己的合法权益,原告于6月8日向被告发出律师函函告被告支付租金,但是,被告至今依然没有支付拖欠的租金。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益,原告只好诉至法院,请求法院依法判决。

具状人:______

_______年________月________日

Copyright © 热范文 All Rights Reserved.