首页 > 法律协议 > 合同范本 > 施工合同 > 2024年施工合同格式推荐30篇正文

2024年施工合同格式推荐30篇

时间:2024-07-18 11:28:33

2024年施工合同格式(精选30篇)

2024年施工合同格式 篇1

发包人(甲方):____

承包人(乙方):____

按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就___工程的有关事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称:____

1.2工程地点:____

1.3承包范围:____(群体工程应附《工程项目一览表》见附件))

1.4承包方式:____

1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。

1.6工程质量:______

1.7合同价款(人民币大写):_____。

本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。

第二条 甲方工作

2.1开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。

2.4协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。

3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 工程价款支付

6.1本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款。

序号 付款次序 付款金额 占合同价款 百分比 付款时间或付款条件

6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

第七条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备(见附表件二《甲供材料设备一览表》和附件三《甲控材料设备一览表》),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,否则,由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故,由责任方承担。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。

第九条 奖励和违约责任

9.1甲方不按本合同约定的时间支付工程款,每逾期一天,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。

9.3工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延,乙方承担

9.1条逾期交工的责任。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害,否则应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 争议的处理

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。

第十一条 其他约定

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

(1)工程项目一览表

(2)甲供材料设备一览表

(3)甲控材料设备一览表

(4)施工图纸或作法说明

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)工程预算书

(8)其他

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

代理人: 代理人:

单位地址: 单位地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

邮编: 邮编:

开户银行: 开户银行:

户名: 户名:

帐号: 帐号:

年 月 日 年 月 日

2024年施工合同格式 篇2

甲方:____________________

乙方:____________________

签订地点:________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等规定,甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容,若有疑问及不明之处,以甲方的解释为准。

第一条甲方责任:

1.对施工(作业)单位的资质进行审查,向乙方提供本单位的安全生产规章制度

2.对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违纪和事故隐患,有权责令停工,监督整改并按照甲方的管理办法进行处理,对拒不执行甲方意见,严重者终止合同,所造成的一切经济损失由乙方承担。

3.监督乙方识别危险源(危险场所、危险作业、危险设备)、制定防范措施(包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等)、制定预案、告知施工(作业)人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

4.乙方在施工(作业)过程中出现工伤事故时,甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

第二条乙方责任

1.乙方对施工(作业)过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任,施工前应指派专人负责访项目的上述工作,佩戴明显的安全标志,接受甲方的统一协调和监督,教育施工(作业)人员遵守安全操作堆积,根据工作特点制定安全措施,做好安全教育和安全技术交代工作,保证进入现场施工(作业)人员经过安全培训教育工作,必须持本岗位有效证件上岗。

2.开工前,将施工(作业)人员的情况如实向甲方报告。有人员调整时,要及时通报甲方,施工(作业)现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3.施工(作业)前,应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程,由乙方制定危险作业一览表。

4.下达施工(作业)任务时,应向施工(作业)人员进行有针对性的安全技术指导,给予施工(作业)人员配置正确的安全防护用具,并安排监护人员,并将特种作业资格证书复印件交给甲方,不得安排非特种作业人员从事特种作业。

5.乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等,所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证,并应设置安全标志。

6.乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。

7.高空作业人员在操作过程中应设立监护人员,标准施工(作业)。按规范接临时线,并应按规定时间拆除。

8.施工(作业)产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所,对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。

9.乙方在施工(作业)人员在工作过程中出现工伤事故时,应及时通知甲方,并及时组织抢救工作,并自行承担一切费用和损失,同时因乙方原因造成甲方人员伤害,其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10.乙方由于施工(作业)过程中发生工伤事故时,乙方应立即停止施工(作业)进行整顿,并向甲方通报安全隐患整改报告,在经过甲方认可后方可重新施工(作业)。

11.施工(作业)过程中对人的不安全行为,物品的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12.施工(作业)现场的安全控制由乙方单位负责人负责,服从甲方对施工(作业)现场的安全管理。

13.平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14.执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规,因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15.对由于乙方责任造成的.安全生产事故给甲方造成的损失,甲方有权利对乙方进行处罚。

第三条施工(作业)的安全检查与评审

1.甲方在乙方施工(作业)过程中对协议条款进行检查,对条款遵守情况进行确认和评审。

2.本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章:___________ 乙方单位盖章:___________

甲方代表人签章:_________ 甲方代表人签章:_________

日期:_____年____月____日 日期:_____年____月____日

联系人:_________________ 联系人:_________________

地址:___________________ 地址:___________________

电话:___________________ 电话:___________________

2024年施工合同格式 篇3

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。甲方现将*人工挖孔桩基础工程分包予乙方施工。为明确双方的权利及义务,确保工程顺利进行,甲乙双方就本工程挖孔桩施工事宜协商一致,订立本合同书

一、承包范围及质量标准

1、承包范围:*人工挖孔桩基础。

2、质量标准:满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-20xx,《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20xx,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20xx等各项桩基施工安全、质量、检测规范标准要求。

二、承包综合单价及结算方式:

1、人工挖孔桩综合包干单价 元/m3;(包质量、包进度、包安全、包文明施工。工程量以图纸设计桩径及现场实际量测桩长为计算标准,高出土体自然面的桩顶砖砌锁口井圈不计入桩长)。

2、如乙方施工质量、进度、安全及文明施工均满足甲方要求,在综合包干单价的基础上给予 元/ m3奖励;

3、以上所示奖励由项目部审核,并经建设单位、监理单位同意后方可发放。(注:如乙方表现优良、合同各项施工工作履行到位,受到各方的一致好评,达到以上所列奖励获取资格,项目部一次性拨付奖励款项;如乙方在施工期间表现较差,受到甲方及其他监管部门的批评,则乙方无权获取奖励或由甲方核减奖励金额,

4、以上综合包干单价包括本合同所描述的承包方承包范围内的完成桩基础施工所需的自定桩位至桩基验收所需的所有人工、工具、机械机具(含购臵、租赁、进出场、维修、保管等费用)、其他周转材料、辅材、安全文明施工所需的用工、办公用品、劳动保护、施工措施、赶工措施、现场材料装卸及转运、管理费、利润、质量缺陷整改处理费用、合同期内劳务市场人工工资涨价风险、误工费、安全事故费用、班组间和与业主或总包方专业分包工程的配合以及其他(如乙方工人的临时户口证、计生证证件费、生活费用、垃圾清扫等)、智能卡办理等所有费用。不含水电费、税金(指建安营业税、城市维护建设税和教育附加)、保险、临时生活设施(民工食宿用房、管理人员办公用房)。

5、乙方承包主要内容及施工顺序包括但不限于以下:场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节砼护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、排风、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔壁、校核桩孔垂直度及直径——拆上节模板、支第二节模板,浇灌第二节砼——重复第二节挖土、支模、浇灌砼护壁工序,循环作业直至设计

6、甲方提供主材及辅助设施含水泥、河砂、红砖、钢筋原材料、商品砼。其他一切辅材及工具均由乙方自行负责,费用已包含于综合单价中。

三、付款方式

1、人工挖孔桩砼全部浇筑完毕后15个工作日内支付至合同总价款的95%;

2、人工挖孔桩基工程经建设单位、监理单位及相关检测监管机构验收合格后15日内一次性付清剩余尾款;

3、工程款的申报及工资的发放方式:甲方根据合同要求审核乙方的工程款支付申报表,工资发放总额及乙方提交的发放名册,由乙方合同签订人同项目部主管负责人核对确认并办理领出手续。乙方自领出工资后必须在次日内将民工工资发放到位,如拖欠民工工资所引发的一切后果由乙方承担。 四、质量、安全、进度、成本及其他要求:

1、施工前要制定周详的质量管理措施:在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位臵;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。

2、人工挖孔桩施工中安全措施非常重要,桩基施工队必须高度重视,应做到以下措施保障:孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、电葫芦等应有安全可靠的自动卡紧保险装臵;开挖深度超过10m 时应配有通风设备;挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m 范围内,机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电,井下照明应采用12V 以下安全灯。

3、人工挖孔的施工方法:

3.1 开始挖土前,先平整好场地,清除地表松软土层和一切杂物,设臵好控制点,根据监理工程师复核过的桩基位臵,采用十字交叉法 订立每一孔桩的位臵,并在桩位外设臵定位龙门桩。

3.2 根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线,然后向下挖深1米,浇筑混凝土井圈第一节护壁锁口砼,井圈应高出地面20~30cm,且比护壁厚度加厚10cm,用以加强井口,以确保安全。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上,并测出孔口控制高程,以利于下部掘进的高程控制,且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。

3.3 修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm, 每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h 后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防止造成事故。

3.4 进行第二节井孔土方开挖时,先从井口用垂球吊线找出井孔中心点,并在井孔底部打一短木桩,将桩中心投影到木桩顶上,以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。挖孔直径应按设计规定,挖孔过程中,应经常检查桩孔尺寸、

3.5 重复上述过程即可完成挖土护壁的工作,直至桩底设计高程。在施工过程中,应该以每一节护壁为验收步骤,合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时,孔底不应有积水,终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物,验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。

3.6 挖孔达到设计深度后,应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂,应钎探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求,否则应与监理、设计单位研究处理。

3.7 在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,并备有人员应急上爬梯,遇见异常情况可及时处理,确保施工安全。

3.8 混凝土的浇筑:混凝土的浇筑应在成孔后及时进行。孔内无积水方可不采用水下灌注砼施工,不采用水下灌注砼施工时,要用漏斗串筒灌注砼,分层浇筑,层厚30 ㎝,机械振捣。关于钢筋笼的加工、制作和安装,以及混凝土的浇筑、桩头处理,等同于其它常规灌注桩的施工,

4、成桩质量检验:在施工中要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录,混凝土拌和物质量记录,混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。

5、现场施工,严禁违章作业,野蛮施工,遵守国家安全生产法律法规,安全操作规程,遵守建设、施工、监理单位及甲方的安全监管,承担因自身违章操作所造成的一切罚款及后果。

6、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识,做好现场安全文明施工,做到材料堆放合理有序,各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理,遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故责任自负。

7、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的3~10倍进行处罚。

8、班组工作人员要保持相对稳定,人员调动要向项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和宿舍。

9、乙方应确保本工种所涉及的合同条款切实有效地履行,避免上访,诉讼等事件的发生,如因乙方不及时支付工资,未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。

10、乙方必须在人员到工地后1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报甲方项目部备案。如人员有异动,必须在当天到项目部办理异动手续,现场人员与项目部备案人员不符,项目部可拒付工资,另罚款100元/人〃次。

11、乙方必须按照甲方的进度计划,配齐所需的施工人员,无条件完成甲方项目部所决定的进度计划工作安排,如未完成,每推迟一天罚乙方500元,依次类推。

12、乙方必须按甲方指定时间完成施工任务,不得延误。如乙方技术力量差、人员不足,施工质量及进度无法满足甲方要求,甲方有权更换施工队伍,乙方的工程款按已完工程量的70%结算,并清退出工地。

13、日工作完成后,必须做到落手清,剩下的材料归堆或归还,建筑垃圾倾倒规范有序。如发现未清理及乱倒现象,除立即整改外,每次罚款200元。

14、施工中如因乙方违章操作、违反安全管理规定而发生伤亡事故,除保险赔偿以外损失全部由乙方承担,若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金,可向乙方追偿,直接在乙方的工程进度款中扣除,不足部分通过法律程序追偿。

15、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽、系好帽带,特殊工种必须持证上岗,严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班,严禁在龙门架、施工电梯或塔吊下逗留,严禁酗酒,更不得酒后作业,严禁打闹和嬉戏,以上如有违反者,乙方无条件接受甲方任何形式的处罚。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故,全部的责任与经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任。

16、乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度,讲究文明卫生,不得在厕所以外的地方大小便,一经发现,每次罚款500元。

17、乙方自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全,必须有合格证,进场时必须在项目部办理登记手续,否则,一律不允出门,擅自携带出门按偷盗处理。

18、工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物,严禁使用自制的热水器或电炉烧水,违者每次罚款20xx元;班组要到统一安排的食堂就餐,不得在工地自开炉灶,更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物,违者按每次20xx元处以罚款。屡教不改者,除按本合同处罚金外,甲方另有权要求乙方无条件出场。

19、非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故,甲方不予负责。属于承包方违章指挥、违章作业所发生的事故全部由承包方自行负责。

20、乙方不得在工地斗殴吵架、聚众闹事,如有发生,不论责任,相关班组每次罚款50000元;不得盗窃公、私财物,违者罚款5000~50000元,严重者另移交司法机关追究刑事责任。

21、乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场,如有违反,不论是否为自身责任、第三方责任或意外事故造成的安全事故,均由乙方承担全部责任及经济赔偿。

22、乙方所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理),有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款,均由乙方自行承担,且乙方不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场,违反者,一切后果由乙方自负。

23、未经工地负责人许可,任何班组不得留宿外来人员,擅自留宿外来人员,扣罚所在班组500元/次,发生意外事故,由乙方承担全部责任。

五、工期约定

1、总工期:满足以甲方下达的工程进度;

2、乙方于 年 月 日正式进场;

3、工期顺延条件:a:建设方材料不到位实际影响超过8小时;b:现场停水或停电超过8小

4、工长签字确认后作为工期顺延依据。

5、除甲方确认的工期顺延外,未按期完成桩基施工的,每拖延一天,罚款500元。

六、违约责任

1、停工待料或确因工程有重大设计变更,甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。

2、因一方原因,合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

3、甲方分包的工程项目,乙方不得再行分包,如发现有此类情况,甲方可单方解除合同,工程款的结算按合同单价的70%结算,30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。

5、乙方工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状,每发生一次对乙方罚款5000—50000元直至取消承包资格(甲方无故拖欠工资行为除外)。

6、因乙方问题,受到监理、业主、公司等上级部门批评的,甲方视情况对乙方罚200—20xx元罚款,并取消本合同所列乙方获取奖励资格或核减奖励金额。

7、甲方如不能按约支付工资,按《中华人民共和国合同法》论处。

8、过程施工中,如因乙方原因影响工程进度、质量、安全、文明施工,甲方超过2次以上约谈而乙方又无改进措施,无法满足甲方制定目标,甲方有权单方面解除合同或肢解乙方承包范围工作内容,乙方必须无条件服从,否则,将直接按乙方严重违约处理,甲方可直接要求乙方在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款,产生的一切后果由乙方负责。

八、其他约定

1、合同在履行期间双方发生争议时,在不影响施工进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、在合同履行过程中,甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书,以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。

3、合同条款履行完毕,乙方施工质量验收符合要求,工资款全部结算付清后,本合同自动终止。

4、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,双方签字、盖章后生效。

甲方签章: 乙方签章:

联系电话: 联系电话:

合同订立日期:

2024年施工合同格式 篇4

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:示范项目EPC总承包

工程地点:

工程承包范围:x1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。 其中:

1、设计工作范围:包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。

2、施工工作范围:光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

二、主要技术来源

承包人提供。

三、主要日期

合同期限(绝对日期或相对日期):合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期):暂定20xx年5 月 5 日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20xx年 6 月 5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20xx年 6 月15日。

四、工程质量标准

工程质量标准: 合格

五、工程建设规模、合同价格、付款货币

工程建设规模1500kWp,合同价格为¥(大写:xx万元整)。具体工程造价预算表详见附件1。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间:

合同订立地点:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇5

甲方:__________(以下简称甲方)

乙方:__________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为______学校教学实验楼工程,地点在______市______新城。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商,该工程按____________元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全

根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

六、付款方式与工期

该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方:

1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

(二)乙方

1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。

甲方:__________乙方:__________

代表:__________代表:__________

_______年_____月____日_______年_____月____日

2024年施工合同格式 篇6

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》的原则,经双方协商一致,签定本合同。

第一章 工程概况

第一条:工程概况

1、工程名称:螺旋焊管生产线异地技术改造项目

2、工程地点:资阳市雁江区城南工业园

3、工程内容:地基强夯工程

4、工程范围:场地平整图所示及甲方划定区域

5、工程地质条件:见地质勘察报告

第二条:工程工期

本工程20xx年1月20日开工,总有效工期为30天,工程最终完工时间不得超过20xx年2月28日。

第三条:工程质量要求

1、工程须满足甲方技改项目工程施工设计及施工规范要求。

2、甲方负责强夯区的放点和放线。

3、一遍点夯,一遍满夯,布点3.5m3.5m。

4、强夯后土壤密实度达到甲方设计施工图要求。

第四条:工程量确认

本合同工程强夯处理面积大约为:25000m2,最终结算工作量以双方签字确认的实际书面确认单为准。

第五条:承包方式

1、本工程承包方式为综合单价包干,综合单价包括实施和完成本工程所需的劳务费、材料费、机械费等全部费用。

2、机械设备进出场运输费,夯坑的推平工作。

第六条:合同价款

1、工程单价:24元/平方米;机械进出场费2万元/台,甲方只承担三台机械的进出场费即6万元。

2、地基强夯工程量按实际完成工作量结算。

3、该合同单价全部为含税价,乙方提供甲方所在地普通建安发票。

第二章 双方责任

一、甲方代表

1、甲方驻施工现场全权代表姓名:马根林

二、甲方责任

甲方应完成以下工作:

1、办理完土地征用:青苗、树木赔偿,使施工场地具备施工条件,并在施工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2、负责施工所需水、电(费用由乙方承担)及运输道路的平整。

3、向乙方提供施工现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。

4、办理工程项目报建、投资许可证,建设许可证、施工许可证和临时用地申请批准手续。

5、将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

6、组织乙方和设计单位、质量监督部门(或监理单位)进行图纸会审,向乙方进行设计交底,整理图纸会审和设计交底纪要。

7、根据乙方施工方案由甲方负责对施工现场周围地下管线、临近建筑物、构筑物采取防护措施(如:设防护网、防护拦及挖防震沟等)。

8、乙方在施工过程中,如受到当地居民的干扰,甲方应积极进行协调处理。

9、负责并组织设计、监理及现场人员进行试夯工作。

10、负责按合同向乙方支付工程款。

三、乙方代表

乙方驻施工现场全权代表姓名:刘光涛

四、乙方责任

乙方应履行以下责任,如造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。

1、向甲方提供施工进度及施工计划报表、工程事故报告。

2、因工程需要,乙方施工使用的照明、警示线等设施应作好安全防范工作,如造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担一切责任和经济损失。

3、保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的标准。

4、采取积极措施配合甲方做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。

5、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。

6、接受总包管理单位中铁八局对质量、进度、安全的管理。

7、遵守甲方对安全生产的规定,接受甲方安全管理,

第三章 工程验收及价款支付

一、工程完工后,甲方根据技改项目工程施工设计及施工规范要求,委托地基检测部门对工程质量进行验收,甲乙双方均参与验收,验收如有异议,自验收之日起15日内日提出。验收不合格,乙方立即予以返工或整改,具备验收条件时再次进行验收。同时承担相应的违约责任。

二、本合同价款,任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一应作调整。

1、甲方和监理共同确认工程量的增、减。

2、设计变更和甲、乙双方共同洽商。

三、工程款的支付经甲、乙双方商定按以下办法办理。

1、工程款分两次支付, 20xx年1月底前按确认完成的工程量80%予以付款;乙方机械按甲方要求进场后,甲方付机械进场费六万元。

2、工程竣工并经验收合格之日起15日内支付到工程量价款的95%,留5%作质保金,一年期满后无质量问题,无息一次付清

3、甲方委托地基检测部门对强夯工程进行检测,达到质量要求,费用甲方承担,达不到质量要求,检测费用乙方承担。

第四章 违约责任及争议解决

一、甲、乙双方因合同发生争议时,监理、甲、乙三方应及时协商。协商不成时,任何一方均可向建设地人民法院起诉解决。

二、违约责任

1、甲方代表不履行合同或不按约定付款的,承担合同总价款5%的违约责任。

2、乙方不能按合同约定工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为,除返工直至合格外,还应承担总价款5%的违约责任。

3、违约金不足以弥补给对方造成的损失,违约方还应承担损失的赔偿责任。

三、安全施工

1、乙方在施工过程应严格遵守甲方HSE管理体系关于安全、健康、环

2、施工过程中如发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方代表,同时按政府有关要求处理。

3、乙方在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工前,应向监理、甲方代表及有关部门提出安全保护措施,经批准后实施并由甲方承担相关经济支出。

4、在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。

四、本合同自双方签字并盖章之日起生效。质保期满款项支付完毕,合同自行解除。

五、本合同一式八份,甲方六份、乙方执二份。

发包方: 承包方:

地址: 地址:

法定代理人: 法定代理人:

委托代理人: 委托代理人:

年月日:

2024年施工合同格式 篇7

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:设计、制作、安装钢柱支架广告牌6座,整体广告牌高8米、宽10米,其中宣传版面部分高6米、宽10米,钢支柱部分高2米,宣传版面由4跟D200钢管等距固定支撑。

工期要求:本工程自20xx年7月17日开工,于20xx年7月20日竣工,工期4天。

合同价款:¥120xx0.00元(壹拾贰万元整)。合同价款包括6个大型广告版面设计制作费,钢骨架设计费、材料费、焊接安装费、运输费及整个广告牌维修保养费等。

二、甲方权责

1、保证施工现场“三通”(通水、通电、通路),协调好乙方施工所需的场地等事宜。

2、甲方指派驻工地代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

3、确保按照合同确认之日期支付乙方款项。

三、乙方权责

1、指派乙方代表,负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2、严格执行施工规范、安全操作流程。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

3、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,管理好施工队伍,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。

5、工程竣工未移交甲方之前,对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6、宣传内容依据甲方提供的规划设计资料、影像资料为基础,充分体现甲方宣传意图。

7、乙方应注意安全施工,因施工引起的不安全事故由乙方承担责任。

四、关于工期的约定

1、因甲方未按约定完成工作,影响工期的,工期相应顺延。

2、因甲方未能按时交施工现场给乙方,影响工期的,工期相应顺延。

3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不能相应顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,如造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延,但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

4、由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

5、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时日内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的3日内仍未组织验收,并办理验收、移交手续的,视为已经验收和交接。若验收不合格,乙方应该配合甲方在最短的时间内改善工程,工程时间可由甲乙双方协商确定,期间所产生的所有费用乙方自理。

六、关于工程价款及结算的约定

工程竣工验收合格后,乙方提前将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料审查完毕后一次性支付全额工程款项的90%,剩余10%工程款待验收之日起一年后付清。

七、关于材料供应的约定

1、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合国家相关标准,按照双方约定的规格采购安装。

2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,与样板材料不一致的,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责并承担材料差价费用。

八、违约责任

1、若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方3000元违约金。

2、乙方除不可抗力因素外,应按本协议约定要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,在这种情况下,甲方有权单方面终止执行本协议,有权拒付费用,并向乙方索取由此造成一切损失。

3、因单方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

九、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

十、附则

1、本工程钢结构骨架保修期为三年;在保修期内,甲方应按国家标准对钢构架进行防护,如甲方未按期加以防护,乙方不保修;喷绘版面保修期为一年,如本工程钢结构架和喷绘版面在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。若因人为和不可抗力因素导致宣传牌损坏的不在保修范围内。

2、本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份。均具有同等法律效力。

3、在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

4、本合同自签订之日起执行。

甲方法人代表或委托授权人(签字):

甲方(盖章):

乙方法人代表或委托授权人(签字):

乙方(盖章):

签约时间:

签约地点:

2024年施工合同格式 篇8

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

一、合同期限

从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_______年_____月_____日止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。

二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第_________种方式,按工期进度结算:

(一)按时计酬,日薪_________元或月薪_________元;

(二)按建筑面积计酬,每平方米_________元;

(三)其它:_________。

若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元,待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律

乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

(一)在试用期间,发现不符合录用条件的;

(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

(三)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。

在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前日以书面形式通知乙方本人:

(一)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;

(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。

有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

(四)乙方因其它情况需要辞职,需在_________日前以书面形式通知甲方。

乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:

(一)因工负伤,在规定的医疗期内的;

(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金_________元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的,当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向_________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分,合同连附件一式三份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。

甲方(签章):_________

乙方(签章):_________

日期:_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇9

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方将工程劳务发包给乙方施工,为明确双方责任和义务,经过双方友好协商,订立本合同,

生产混凝土承包合同。

一、工程项目和承包范围名称:_________________

1、工程名称:_________________

2、工程地点:_________________

二、承包范围

挡墙基础开挖、运输,所有图纸上涉及到,商品混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留

置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护,砼拟浇筑部位的清

理等)

商品混凝土施工过程中要求合理施工,平整度、垂直度等均满足规范要求。修补商品混凝土成型后存在的质量通病如:_________________烂根、蜂窝、麻面、起

沙、涨模等,保证商品混凝土浇筑质量,并在规范要求天的数内,对不同

类型的商品混凝土进行养护。在施工过程中,避免商品混凝土的不合理浪费,并要求商品混凝土浇筑、

振捣完毕后及时清运商品混凝土残渣。

商品混凝土修补过

程中产生的垃圾及废弃物,商品混凝土施工班组,无条件对此进行清理。如在浇筑商品混凝土过程中,商品混凝土将管道、预留管道等堵塞,则商品混凝土

班组负责对管道的疏通和清理,并承担由此发生的一切费用。

三、承包方式及合同价款:_________________

1、承包方式:_________________本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、

包安全、包小型工器具(如铁锹、振捣棒,平板式振捣器、铁抹子、木抹子等)

2、本工程按照施工中挡墙商品混凝土有效体积包干。价款:_________________每立方米按照元(质量、进度、安全文明施工,各占

据元/平方米,达不到要求从此部位工程款中扣除)

,其单价组

成为:_________________施工操作等占以上单价的

70%,清理现尝废料回收等占据

30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等,达不到合格标准按照合同价的

85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算,元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算,元/立方米。

3、上述单价均为综合单价包干,凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中,

为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。

本合同最终解释权归甲方。

四、工期:_________________

1、本工程自

年月日开始进场,总工期为天。

2、在履行合同过程中,根据变更、不可抗力等因素而影响工期时,

余下全文

经过甲、乙双方协调后确认。

五、质量工艺要求:_________________

1、质量标准为

2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底,严格按照施工方案、

设计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工,不允许随意变更设计及结构要求,否则造成返工的一切费用由乙方承担,并罚款1000元以上,元以下。

3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理,若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规

范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改,甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理,否则甲方有权终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,

4、预留洞口位置一定要准确,留错、漏留位置每个扣除一百元。

5、商品混凝土浇筑完毕后,经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后,方给所完成工作质量进行确认。

6、每次振捣商品混凝土,乙方必须派专人负责巡查商品混凝土浇筑情况,偏差超出规范需要返工的,材料费、人工费用由乙方负责,巡查人员工资已经包含在综合单价内。

六、安全要求:_________________

1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度(进场时被教育、交底),如若违反从工程款中直接扣除。

2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训,不得以任何

理由推托或拒绝,如有违反按人头(50元/人次)从班长工资中扣除(如有特殊情况需请假)。

3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员

进入现场作业,对于有足够证据证明某些屡教不改(两次)的作业人

员或其行为可能造成严重安全事故者,安全员可视情况予以开除。

4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员,协助总包做好质量和安全管理工作。

5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度,如若违反门卫有

权拒绝当事人入内。

6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要

求的机具及配件进入现场(如不合格的电线、插板、小型电动工具、

辅助工具等)。进场前须通知总包相关人员,进场后进行验收,不符合安全要求的予以整改或退场,危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定,必须专人操作,向总包提供相关机械设备合格检测证明,相关人员必须持证上岗资质证提交总包。

7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况,项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救,不得以任何理由拒绝,由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。

8、工人经常作业须持三级教育记录(或者项目出示的已培训证明)、工种安全技术交底方可进场作业。

9、乙方进场工人必须身体健康,作好安全教育、交底工作。

10、严格按照要求进入施工现场,进场人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。

、严禁高空作业酗酒、抛物,严禁在吊笼上落人,严禁在外脚手架

5上放置材料和工具。12、用电设备要专人管理,按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护,下班后要盖好,若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。

13、高空作业所用的工具要穿上保险绳,做好安全防护工作,严禁重物高空坠落伤人,吊物时,地面上要有人值班,划定安全作业区,确保安全无事故。

14、凡违反安全条款者,罚款500元,乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责,并追究法律责任。

15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作,

自带设备在使用中发生安全事故一切责任乙方自负。

七、现场管理1、乙方必须立即执行甲方对本工程作出的指令,若在收到甲方书面指令后一天内,乙方仍未执行,甲方可另聘用和支付他人完成该指令,所要求的工作和费用按照元/天,并把所有相关费用从合同价款中扣除。

2、甲方的指令必须以书面形式发出,情况十分危急时也可发出口头

指令,但应在48小时内给与书面确认,乙方对甲方在紧急情况下发出的口头指令必须执行。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

2024年施工合同格式 篇10

甲方:

乙方:

第一章总则

1、工程名称:府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段。

2、工程地点:府谷县。

3、承包范围和内容:

(1)承包范围:府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。

(2)承包内容:

本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。

4、承包方式:

(1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

第二章工程期限

1、本项工程自签定合同之日起,于20__年6月10日开工,至20__年8月10日结束。

2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。

第三章安全生产与文明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

第四章双方义务

1、甲方合同义务

(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(3)依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务

(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。

(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。

(3)乙方在施工期间食宿自理。

第五章工程款结算方式

1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中,整修路基元/平方米,水泥混凝土路面面层元/平方米,培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期支付15%工程预付款,以后根据完成工程的形象进度,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款项。

第六章纠纷解决办法

甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

第七章附则

1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。

甲方:(签章)

法人或授权代理人:

乙方:(签章)

法人或授权代理人:

年月日:

2024年施工合同格式 篇11

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1.1 工程名称: 防水补漏维修施工程

1.2 工程地点:

1.3 承包范围:卫生间

1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。

1.5 工期:本工程自20--年 月 日开工,于 年 月 日竣工。

1.6工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求……

1.7 工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。

2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

3.1 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人: 代表人:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

发包人(以下简称甲方):_________

承包人(以下简称乙方):_________

2024年施工合同格式 篇12

发包人:甲方(名称):

承包人:乙方(名称):

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,双方就此亮化工程施工事项,协商一致,订立本合同。

1、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

2、工程承包范围

承包范围:高空安装灯具、线路铺设及调试合格。

3、合同工期

开工日期:20xx年 月 日

竣工日期:20xx年 月 日

合同工期总日历天数 天

4、合同价款及付款方式

安装洗墙灯、投光灯(包括接线穿线管、无穿线管、管线刷漆、灯具刷漆和配电箱安装等)总金额为 元整。

付款方式:工程完工之后付至全款的70%,即 元(小写) 元(大写)。验收合格后1月付剩余的30%,即 元(小写) 元(大写)。

5、甲方责任

(1)提供临时电必要措施,确保工方正常施工。

(2)协助调节由于施工出现的经济纠纷。

(3)按合同规定按期付款。

6、乙方责任

(1)保质保量、按期完成任务,并保证甲方的顺利交工。

(2)施工过程中,出现任何伤亡事故,由乙方负全责。

(3)由乙方原因造成灯具丢失或损失的,则照价赔偿。

7、纠纷解决

双方如在本合同履行中发生异议和纠纷应充分协商解决,如果协商不成,则由工商部门仲裁和司法部门裁决。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇13

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程承包范围: 大雄宝殿 ㎡, 元 天王殿 ㎡, 元 钟鼓楼 ㎡, 元 住宿楼及食堂 ㎡, 元

二、合同价款 (固定价格)

金额(人民币大写): ;(小写) ;

三、工期:

合同工期:

开工日期:

竣工日期:

四.工程质量标准

1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

五.安全生产乙方必须安全、文明施工,必要时工地现场应采用围护等措施,施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方承担。

六、工程款支付:

进场付款 元;

基础±0付款 元;

完成主体一层付款 元;

主体完工付款 元;

工程竣工付款 元。

如甲方未按以上进度付款,乙方可停工,因停工造成乙方损失的由甲方承担。

七、质保期: 一年

保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起,保修期结束后产生的维修费由甲方承担。

八.合同的生效

合同订立时间:

本合同双方约定签字盖章后生效。

九.附则.

1.本合同发生纠纷后,当事双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的,可向仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉

2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

年 月 日

2024年施工合同格式 篇14

甲方(全称): (以下简称甲方)

乙方(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程范围

1.工程名称:工程光缆敷设工程

2.工程内容:

(1)从机场指挥中心向机场的南、北导航台敷设8芯光缆(单模),按叁万元/公里,以实结算。

(2)光缆余线费壹万元。

3.施工地点: 机场。

二、 质量标准

技术标准、质量要求,符合国家行业规范标准要求。

三、 承包方式及施工期限

承包方式:包工包料。

施工期限:施工期限为10日(预付款到达乙方账户之日算起),若由于甲方原因或不可抗力因素,工期顺延。

四、甲乙双方的职责

1.甲方代表

建设单位现场负责人:

2.甲方职责:

(1) 组织有关及监理单位对设备材料进行验审,并办理有关部门的审批手续及批准的施工执照。

(2)按合同规定支付工程款。 派工地代表对工程进度、质量进行监督、验收。 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物,构建物及有关单位在施工中所涉及到的协调工作。

3.乙方代表

施工单位现场负责人:

4.乙方职责:

(1)编制工程预算,做好施工前的各项准备。 向甲方提供施工进度及有关施工资料。 严格按照施工规范的有关规定进行施工,在施工中要加强自检,确保工程质量和工程进度。

(2) 竣工后向甲方及时提供竣工报告和有关技术资料。 负责做好施工过程中的各项安全措施。 负责施工及工程的顺利验收及移交工作。

五、 付款方式

1、合同签订后预付工程款人民币(合同额50%)以便乙方备料施工;工程竣工后付清全部余款。

2、本合同价款为不含税价,收到工程款后提供收据

六、 工程质量及验收

1.工程质量标准符合甲方确认的施工图及国家现行规范验收标准,经甲方及建设单位验收达到合格,保证满足使用单位正常要求。

2. 质量检查及验收方式

开工后甲方派工地代表负责工程质量检查。 乙方要认真执行施工规范,严把质量关,确保工程质量。

七、施工的生效与终止

本合同自签定并预付款到达乙方帐户之日起生效,工程结束工程款付清后自行终止,质量保修一年。。

八、其他

本合同未尽事宜双方可另行签订补充条款,作为合同附件。补充条款不得与国家及省、市有关法律法规相抵触。如双方不能就有争议事项达成一致,均可向施工项目所在地人民法院起诉。

本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇15

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。

第一条 工程内容和承包范围

1、 工程名称:

2、 承包内容: (包工,包料,包安全)

3、承包方式:工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合,以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

4、承包价款:人民币 ¥ .00

一、甲方责任:

1、对施工现场进行监督。

2、组织各相关方进行验收

3、按合同规定的期限办理工程结算

二、乙方责任

1、施工范围内保修壹年,按施工安全规范和采取预防事故的措施,确保施工安全,由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故,均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

2、工程完工后清理现场,包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物,生产的临时设施拆除,做到工完场清。

3、乙方应对自己的安全负责,乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为,其后果由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中,给甲方或第三方造成人身或财产损失的,有乙方承担全部的赔偿责任。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2024年施工合同格式 篇16

甲方: 乙方:

甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:

一、工程地点:

随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。

二、工程内容:

三、工期 : 。

四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。

五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。

六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。

七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。

双方责任:

(一)、甲方责任:

1、协调工作由甲方负责。

2、按时支付工程款。

(二)、乙方责任:

1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。

2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。

3、乙方全权委托: 履行本合同。

八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。

九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。

甲方:乙方:

法人代表: 法人代表:

经办人:经办人:

________年____月____日________年____月____日

2024年施工合同格式 篇17

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经甲乙双方协商,乙方承建甲方 层民用楼房,面积大约在 平方米左右,每平方米 元,总造价为 元(大写: ),承建方式,竣工验收后,按实际建筑面积付款,特定如下协议,望甲乙双方共同遵守。

一、基础为井桩基础,共计 个井桩按图纸施工,建房规格 米,共分为 间门面;室内带个楼梯.正负零按现场确定,底梁以上混凝土必须用水泥进行施工,砌墙抹灰用325#水泥进行施工。

二、电路:每间房一开两插一灯泡,电线为众邦4平方铜芯线为主线,和插座线照明线为2.5平方铜芯线,由乙方完成。

三、本工程不包括涂料,确保水、电、路三通,由甲方提供,按期施工,施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何责任。

四、经甲乙双方协商,工期为个月(除下雨天),从开工之日算起,为确保工程顺利进行,规范施工,未注明处,按图施工,甲方按照工程合同付款,有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担,乙方在施工期间积极配合甲方合理的建议,规范施工,安全事故全部由乙方负责。

五、付款方式:经甲乙双方协商,乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的 %的材料款,一层打混泥土前付乙方总造价的 %,二层打混泥土前付给乙方总造价的%,三层打混泥土前付给乙方总造价的 %,外墙粉刷完工后付给乙方总造价的 %,内粉完工后付给乙方总造价的 %,其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。

六、附注条款: 。

本协议一式二份,签字后生效。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

时间: 时间:

2024年施工合同格式 篇18

甲方:

乙方:

简单的施工合同范本

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。

一、工程慨况工程位于_______,土地面积:________㎡。

二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。

三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。

四、承包价格及付款方

1:价格:______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。

2:一层主体盖板完工后支付价款___%,全部完工后付清余款。

五、工期及安全责任工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间

1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

六、本合同一式二份,自双方签字后生效。

甲方(签字) 联系电话:

乙方(签字) 联系电话:

签订日期: 年 月 日

2024年施工合同格式 篇19

甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》,为明确甲、乙双方各自的权利及义务关系,结合本产品具体情况,经双方协商一致,签定如下条款,共同遵守。

第一条 概况:

一、工程名称和地点

1、工程名称:户外落地式钢结构广告牌

2、工程地点:西宁市南川东路海星阳光房地产项目工地外围墙(原西宁电动工具厂)

二、工程内容

规格:1、户外落地式钢结构广告牌一块,总高4.3米、长 米具体施工要求以《附件1》为准。

第二条 承包方式和总价

1、包工包料(不含灯具、含税金)。

2、户外落地式钢结构广告牌总价为: 万元(大写金额: 万 仟元整)。

3、工程期限为15天。自20xx年3月1日起至20xx年3月15日止。

第三条 图纸:

1.本合同附户外落地式钢结构广告牌施工结构剖面图1张。

第四条 质保:

1. 经甲、乙双方商定乙方为甲方施工建设的户外落地式钢结构广告牌(含主体钢结构前后面,不含广告画面)质保期为壹年(自甲方验收合格之日算起),质保期内甲方的户外落地式钢结构广告牌因乙方设计要求、施工技术、材料、加工工艺等出现质量问题均由乙方全部负责

第五条 结算:

1.合同签定当日甲方支付给乙方人民币 元(大写:壹万陆仟元整元整 )乙方开始施工;

2.乙方施工完成后,甲方向乙方支付剩余工程款人民币 元(大写: 元整 )。

第六条 甲方责任:

1.甲方委派魏鹏为本工程驻工地代表,对工程进度,工程质量进行监督。办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。

2.甲方负责户外落地式钢结构广告牌施工前期审批手续,乙方在施工期间如遇路政、交警部门、园林处以及其它行政部门干涉时,甲方应负责协调。

3.若遇甲方原因及第三方原因延误的工期因顺延。

第七条 乙方责任:

1.乙方委派 为本工程驻工地代表,负责施工现场日常事务工作。

2.乙方负责施工现场的安全工作并对因乙方原因在施工中出现的损失及人员伤亡事故负全部责任。乙方负责制作地基挖掘地基时,因注意地下管网线,如有损坏乙方负责修复(甲方有义务提前以书面形式告知乙方)。

3.在施工中严格执行国家相关施工规范并及时解决施工中出现的问题,按期完工。

4.在质保期内,属乙方责任造成工程质量问题由乙方负责无偿修理。

5.乙方按合同进度施工,自行解决建造户外落地式钢结构广告牌所需的各种施工设施、工具、钢结构主体及零部件的运输等问题,甲方无偿向乙方提供施工所需的水、电,负责材料的管理和施工现场的整洁卫生。

第八条 违约责任

1.在本合同履行过程中,任何一方违反本合同约定条款时,违约方按合同总额的10%支付守约方违约金,并承担因违约给守约方造成的全

第九条 免责条款:

1.如遇不可抗力致使户外落地式钢结构广告牌损毁双方免责。(指地震等自然灾害及人类不可抗力)。

第十条 合同变更:

本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方变更驻工地代表或工程内容的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第十一条 合同解除:

双方确定出现下列情形使合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同。

1.发生不可抗力的; 2.双方同意不执行本合同的。

第十二条 争议解决:

双方因履行本合同而发生争议,由双方协商解决,协商不能解决时,任何一方可向双方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

第十四条 附则:

1.合同未尽事宜,由双方协商解决。

2.本合同一式贰份共叁页,具有同等法律效力,甲方贰份,乙方贰份。

3.本合同自双方盖章之日起生效,至工程质保期结束后失效。

4.附件: (1) 户外落地式钢结构广告牌施工结构剖面图1张; 甲方(盖章): 乙方(盖章):

委托代理人 : 委托代理人 :

联 系 方 式: 联 系 方 式:

签 订 日 期: 签 订 日 期:

2024年施工合同格式 篇20

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致,签订本合同。

1、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:_________ 西安市 __________

1.3工程范围:________ 弱电施工工程

1.4承包方式:

1、安装分包

1.5工期: 20xx年5月17日—20xx年7月17日

1.6合同价款:工程总价款暂定为(大写:)伍拾贰万叁仟元整(小写:¥523000_)

2、甲乙双方工作

2.1甲方在开工前 3 天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明 2 份,并向乙方作现场交底,协助乙方办理施工所需的水、电等设施,办理好施工所涉及的各种申请,批件等手续。

2.2甲方对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。

2.3甲方指定现场联系负责人 _林涛 ,联系电话:___85081925

2.4乙方指派 __崔航州 为乙方驻工地负责人,负责合同履行,按规定要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

2.5 乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到95%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排,服从总负责人指挥,共同协助完成好此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到95%以上,则扣除合同价10%作为罚款。

2.6乙方必须严格执行国家有关施工规范,甲方及业主确认的深化节点图,变更设计联系单组织施工及验收。安全操作规程,防火安全规定,环保规定等,严格按图纸或作法说明进行施工,做好各项质检纪录,参加竣工验收,制作竣工资料,配合编制工程结算、做两份、一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。

2.7乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案,乙方把一个月的保险卡一起交给甲方备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌;提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有施工人员身份证复印件提供给甲方。

2.8.1乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求,保证工程在良好的环境下施工,保证现场清洁,符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理的有关规定,及时清理现场,达到施工完场清的要求,产生的垃圾均由乙方负责外运。

2.8.2本工程竣工未移交之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.8.3甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次, 乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.

2.8.4乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理,处理好与业主及施工现场其他人员的关系、乙方对外和甲方是一体的,所以对外一定要有整体感。

2.9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥,严格按照甲方要求、国家相关规范要求及技术要求施工,服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的技术规范施工的,由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。

2.10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方,发现问题在48小时内完成整改。

3、工期约定

3.1乙方应按合同约定期按期竣工,如延误每天按合同价的1%支付违约金。

4、材料的约定

4.1工程施工中由甲方提供的成品(摄像机\电缆\机房设备等主材)乙方有责任保护,若损坏或丢失由乙方承担全部赔偿。

4.2工程施工中由乙方安装主料及提供辅材(辅料包含电工胶布,防水胶布,防锈漆,电焊条,施工工具耗材等)。

5、工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准。

5.2本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装,负责甲方的设备调试配合工作。

5.3本工程质量应达到国家质量评定 优良 标准。

5.4工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过监理及业主方验收并作出记录,方能进行下一工序的施工,工程竣工后,乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。

5.5由于乙方原因造成安装质量事故,乙方应无条件进行返工直至合格,其返工费由乙方承担。如乙方未能通过工程验收,由乙方赔偿甲方本工程总额的 20% 罚金。

5.6本工程竣工后,乙方应先行预验收,并通知甲方及业主验收,有乙方制定和办理竣工资料及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任(包含单项工程竣工验收)。

5.工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。

6、工程价款结算约定:

6.1本合同价款采用: 固定单价合同,如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。

6.2合同价款支付方法:管线结束支付工程施工合同的40%;设备安装到位调试结束后支付工程总价的55%,5%作为质保金一年后支付

6.3本工程自 整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期,质保期为 一年。

6.4工程款的支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请,并且提供相应发票及银行帐号,否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号,不使用现金直接付款。

7、安全生产约定:

7.1乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规,若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任,甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚,此损失有乙方承担全部责任(按照业主处罚甲方的依据为准)

8、违约责任与奖励

8.1因一方原因,合同无法继续履行时,应提前15日通知对方办理中止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的损失。

8.2 乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益,特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。

9、解决合同纠纷的方式

9.1本合同在履行时,双方发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取友好协商的方式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。

9.2如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所,围困甲方工作人员,影响甲方正常工作秩序,破坏已完成工程量的,本合同视为自动解除,乙方因承担相应的法律责任。

10、附则

10.1本合同未尽事项,可另立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

10.2本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。

甲方盖章: 乙方盖章:

甲方代表人:

甲方代表人:

年月日:

2024年施工合同格式 篇21

发包方:(简称甲方),代表人邓学林,组长。

承包方:(简称乙方)。

为搞好一事一议工程,经村民代表大会同意,并经村委会报上级政府批准,在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务,经甲乙双方协商同意达成如下协议:

一、 承包工程项目及主要工程量:

该路工程:全长680米。路面结构:基层为原路基土稳定层,面层为沙夹石铺垫,上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米 (含路肩)。乙方承担木板,并在路面两侧支模浇灌,路面保证自然平整,无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量,多余的按新增工程量计算费用。

1、路基挡墙工程:全长 米挡墙,宽度0.7米。水泥浆支砌钩缝,并留出一定数量的排水孔,排水减压。

2、倒车场一个:长16米,宽13米,面层为0.05米沙夹石铺垫,上为0.18米厚混凝土。

二、承包费金额: 164000元,大写:壹拾陆万四千圆整。

三、施工要求:

1、该工程由甲方投资兴建,由国家无偿提供水泥,乙方按照甲方规划设计要求进行施工。

2、施工中,路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责,乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备,费用自理。

3、施工过程中,甲方新增加的工程量,按照本合同要求计算和支付款项。

四、付款方式:

前期甲方预支2万元启动资金,乙方完成路基沙石铺垫工程后,甲方付给乙方2万元;水泥路面完成一半时,甲方付给乙方2万元;水泥路面全部完成后,甲方付给乙方104000。

五、乙方在施工中,所有工程项目一律不得转包,若出现转包情况,甲方有权中止合同,产生的经济损失由乙方自负。

六、工程工期:

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成,每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督,坚决按照施工要求施工,如乙方不服从监督管理和违反施工要求,甲方有权中止合同,另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中,必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中,所出现任何事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调,并维持好秩序及道路使用,负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期,由甲方负责。道路若需下设排水管道,需由甲方负责购买,乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行负担。

十一、以上条款,双方必须遵守,若一方违约,违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元(1640005%)。

十二、本合同一式三份,村委会、甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,

十三、附加:

1、设计工程量以外,若遇到不可预见的工量,甲乙双方共同协商追加工程量;

2、工程总量根据工程完成后,据实核算。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇22

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲方将 古丈县罗依溪镇打拦拗移民家苑 工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:

一 工程概况

二 承包方式:

包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

三 工程承包范围

1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

2.具体工作内容:

①材料场内运输、装卸。

②施工图纸中安装内容:

依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。

③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

④施工规范及常规要求。

⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥成品保护、设备调试、竣工交验。

⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

⑧与其它工种的配合施工。

⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。

四 施工用具管理:

①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。

②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

五 质量要求

1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。

2. 乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。

六 双方职责与权限

㈠ 甲方:

1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。

3. 制定施工计划。

4. 进行技术交底、安全交底。

㈡ 乙方:

1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。

3. 乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

七 合同价款

1. 乙方承包栋楼的建筑面积约定为:每平方米为 元,最终按实际工程量以实结算,工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。

1. 主体施工;一、乙方垫资施工至主体十层时,甲方按乙方承包每平方米 支付乙方工程价款。二;以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的 支付乙方工程价款。

2. 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方总价的,留作为工程质量保修金。

4. 乙方保修期按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。

5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。

6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交 万元工程履约保证金,主体结构至 层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。

7. 以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

8.九 安全责任

乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。

十 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。

十一 未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲 方:

代表人: 代表人:

联系电话:

年 月 日 乙 方: 联系电话: 年 月 日

2024年施工合同格式 篇23

发包方(甲方):__________________________

承包方(乙方):__________________________

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,双方达成如下协议。

一、 工程概况:

1、 工程名称:

2、 工程地点:

二、 外墙腻子、涂料分项工程施工。

三、 工期:

本工程双方在施工现场确定符合施工条件后,施工工期 为有效工期。

四、 工程质量要求:

保质期为 年,如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。

五、 工程价格:

以现场实际施工发生的展开面积平方米计算,单价______元/平方米。

六、 验收:

本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查,不能满足质量要求的必须立即整改或返工。

七、 工程款支付

外墙腻子施工完成并经验收合格付30%,全部施工完验收合格付50%,工程竣工后一个月内付工程款95%,5%两年内付清。

八、 工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方概不负责。

九、 附则

1、 本合同一式两份,双方各执一份。

2、 本合同履行完后自行终止。

3、 本合同自双方签字后之日起生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

2024年施工合同格式 篇24

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。

第一条、 工程概况

1、 工程名称:江西亚细亚陶瓷有限公司

2、 维修项目:煤场砖墙上钢结构围栏防护

第二条、 工程照价及承包方式

承包方式:按实结算,单价如下:

1.2寸镀锌圆管95元/根,1寸镀锌圆管78元/根,预埋连接板10元/块,膨胀螺丝1.5元/个,4*8槽钢100元/根,4*6方管65元/跟,4*4角铁45元/根,彩钢瓦18元/米,自攻螺丝50元/盒,水槽70元/米,4#扁铁15元/根,人工300元/日,机械费150元/日。

第三条、 工程工期

1、本合同工程工期为连续的20个工作日(雨天不能施工除外),自20xx年7月30日算起。

2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。

第四条、结算方式及付款方式

经甲方验收合格后,一个星期内一次性付清。

第五条 、双方责任

1、为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品,如若产品发现是山寨或次品,甲方有权对承包方进行处罚,罚款金额人民币两千元。

2、乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

3、乙方负责购买人生意外保险。

第六条、附则

本合同双方发生纠纷时,双方应及时协商,协商仍未解决纠纷的,向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇25

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《--市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称: 。

1.2工程地点: 。

1.3承包范围及内容: 。

1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条 合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天。

2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。

2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:

a. 因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)

b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;

c. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;

d. 因业主原因的工期调整;

e. 因业主原因无法正常施工。

第三条 质量

3.1 本工程质量等级为 。

3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 。

3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认

3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

3.6乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

3.7甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

第四条 环境安全标化

4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生。

4.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。

4.4 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施。

4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

4.6 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

4.8甲方为保持自身的声誉、品牌、形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

4.9乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的%,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

第五条 工程价款

5.1 本工程价款暂定为人民币 万元整。

5.2 本工程计价方式为: 。

5.3上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。

5.4如本工程计价方式含税金,则由甲方实施代扣代缴。

5.5本工程所采购的建筑材料原则上由乙方自行采购,要满足图纸及政府有关规定的要求,甲方有权指定和供应其中的部分材料。

5.6本工程所使用的机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱,均由乙方提供,但要满足政府有关法规或规定的要求,满足甲方的管理要求。对不满足上述要求的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令,乙方应无条件接受甲方的上述指令。

5.7本工程结算单由乙方在该分部工程竣工验收合格后14天内编制完毕,并递交甲方进行审核,审核无误后在整体工程竣工验收合格后28天内由甲方提交业主单位,经业主及审价单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

5.8本合同发生的一切费用(包括各种罚款)均由乙方承担。

5.9由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿,赔偿金额为甲方的实际损失另加20%的费用。

5.10其他约定事项:

第六条 预付款担保及履约担保

6.1 乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书

6.1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

6.1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的 %计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。

6.1.3 提交履约保证金:在合同签约后 天内,乙方须提交合同金额的 %的履约保证金万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。

6.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。

6.1.5 履约担保的其他约定方式: 。

6.1.6如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。

第七条 工程款的支付

7.1本工程工程款的支付按甲方与业主约定的付款方式。具体付款比例约定为:。当业主工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方共同向催讨工程款;同时,因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时,乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。

7.2乙方工程款的收取条件:①乙方每月25日上报当月实际形象进度的月度工作量,该月度工作量经甲方审核后并报业主通过审定;②根据甲方与业主付款条款的约定,当甲方收到业主工程款后,在扣除约定的款项后,余款作为支付乙方的工程款,并在个工作日内以支票形式支付乙方;③本工程约定的款项指甲方的项目总包管理费(按工程造价的%收取)、工程税金、履约保证金、政府规定的各类应缴费用(如质监安监费、定额编制管理费、上级行业管理费、外来人员综合保险费等)、工程相关费用(指甲方代乙方先行开支的费用或工程罚款)。上述款项中工程税金及政府规定的各类应缴费用由甲方代扣代缴,项目总包管理费及工程相关费用由甲方直接收取。

7.3 本合同预留工程保修金为合同总价(如已结算,按结算总价)的%。待工程保修期满及业主将保修金余额返还后一周内甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。

第八条 甲乙双方驻工地代表及其职责

8.1甲方任命 为甲方驻工地代表(以下简称“甲方代表”),行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

8.1.1甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。

8.1.2 甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:

a)本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;

b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);

c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;

d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

8.1.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。

8.1.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

8.1.5 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。

8.1.6甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。

8.1.7甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前人应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

8.1.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。

8.1.9甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的iso9001、iso14001、ohsas18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。

8.1.10 当乙方由于业主的原因其利益受到严重侵害时,甲方应对乙方提出的合理要求予以支持,并积极做好有关工作。

8.1.11 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司(20--)保字第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》的有关规定。

8.2乙方任命 为乙方驻工地代表(以下简称“乙方代表”),行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

8.2.1乙方在本工程履约中对甲方负完全责任,同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切要约负连带责任,在任何情况下,这种连带责任不会被免除。

8.2.2乙方对甲方发出的指令,凡涉及生命和财产安全的指令,不论何种情形均必须立即执行。对不属于上述性质的指令,如乙方认为甲方的指令不合理,应在收到指令后的8小时内以书面形式回复甲方,如甲方决定仍继续执行的,乙方应予以执行。若,事后甲方指令确属错误性的且给乙方造成损失的,按以下约定处理:该错误指令被证实为甲方转发业主指令而发生的,除业主承担赔偿责任外,其他损失均由乙方自行承担。若该错误指令为甲方单方面发出的,则由甲方承担赔偿责任。

8.2.3乙方的要求、请求或通知,应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表,待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。

8.2.4乙方代表易人应提前一周书面通知甲方,并需得到甲方的认可方可执行,后任继续承担前人应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

8.2.5乙方以下人员,经监理或业主或甲方提出,经甲方代表确认同意,必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付违约金500元;同时,乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

① 甲方有证据确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;

② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;

③ 违反甲方工地现场管理规定者;

④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

⑤ 与乙方进场人员花名册不符者;

⑥ 与本工程施工无关的人员。

8.2.6乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。在阶段施工前十日内完成施工组织设计的编制及专项施工方案,在满足规范标准和甲方要求的前提下,经甲方批准和业主认可后方可组织施工,对擅自改变施工组织设计及专项施工方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。

8.2.7 乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位置、沉降点观测、皮数杆设置等进行技术复核。

8.2.8 乙方应按规定制作混凝土试块、砂浆试块,正确养护,按时送试,对需送试验的过程产品(如钢筋焊接件等)应及时送试。

8.2.9根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用。乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材、商品砼)和发包的,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证。乙方承诺但不限于如下内容:

① 根据政府部门有关规定,由甲方代付的与该合同发生的相关的一切费用(如交易费、印花税等)均由乙方承担;

②交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除。不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商。

③每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付。因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担。

④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有的权利和义务,甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任。

⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽。

⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律、法规,导致甲方受到处罚以及甲方的声誉、品牌、形象受到损害的,所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;

⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算,甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算,或故意拖延结算时间的,甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算,乙方承诺承认该决算的结果。

8.2.10对乙方自行发生的各类专业、劳务、材料采购等合同,乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案,该类合同的实际付款情况(付款情况需附上有效凭据复印件)、结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报,不得瞒报。

8.2.11乙方应全面贯彻执行8.1.9款的各项要求,遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

8.2.12 乙方负责各类工程资料的收集、整理、归档工作,并完整地将工程资料定期或在工程竣工后14天内移交给甲方。

8.2.13乙方在施工前应向甲方提供施工现场总平面布置、工程总进度网络计划、生产资源配置计划(人、机、物)报甲方审批;在收到施工图一个月内向甲方提供预算书(可分阶段编制);每月25日前上报当月工作量月报及下月工程进度、材料及劳动力计划;必要时还要及时提供工程进度、材料及劳动力季、周计划,在施工过程中对甲方需要乙方提供的资料在24小时内提供给甲方。

8.2.14 已完工程未交付甲方之前,乙方负责对已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方予以修复并承担修复费用。

8.2.15 乙方应严格控制好施工队伍人数,杜绝私招乱用社会闲散人员,禁止无证人员混入本队伍中进场施工。

8.2.16乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。

8.2.17在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

8.2.18乙方用工必须遵守--市政府有关规定,乙方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。

8.2.19乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议。

8.2.20乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。

8.2.21乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。

8.2.22乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。

8.2.23乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员,损害甲方利益,根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的1—5%直至终止本合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

8.2.24乙方在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险、机械设备和财产保险全由乙方投保,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由乙方负责, 甲方不承担此等责任。

8.2.25合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责。

8.2.26乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。

8.2.27 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。

第九条 图纸

9.1甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 套(已包括竣工图在内)。乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担。

9.2乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图 套。

第十条 隐蔽工程和中间及分项验收

10.1工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

10.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

第十一条 材料、设备的供应和管理

11.1工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购,但供应商必须在甲方的合格分包商名录内。选择的供应商,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购。国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易。甲方有权供应其中的部分材料。

11.2工程所用材料、设备均须得到甲方、业主及监理的确认,乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理,且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后,方可开始采购。

11.3 一旦材料、设备的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后,未经甲方、业主及监理同意,不得作任何变更。

11.4乙方自行采购的材料、设备、成品、半成品,必须符合图纸设计要求且和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致,符合国家和--市有关质量标准,并必须向甲方提供出厂合格证明、产品防伪标志、质量保证书、以及有复验要求的试验资料等有关准用文件。并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。

11.5甲方有权于材料、设备、成品及半成品出厂前进行测试检验。乙方须在各批材料、设备、成品及半成品出厂前应以书面形式提前3天通知甲方、业主和监理单位进行验收。对与设计和规范要求不符,品种、型号、规格、颜色和质量等不符合规定要求的产品,甲方、业主和监理可拒绝验收,并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场,且重新采购符合要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。若材料、设备、成品及半成品未通过甲方、业主、监理单位的验收,以后发现材料、设备、成品及半成品不符合设计和规范要求的,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担由此发生的费用,并赔偿甲方的损失,由此延误的工期不予顺延。

11.6进场的材料、设备、成品及半成品,如发现品种、型号、规格、颜色和质量等有理由怀疑不符合规定,在问题未查清之前,该批材料、成品及半成品必须封存不得使用,经核查如确实不符合规定要求,并由乙方按甲方和监理单位规定的时间运出施工现场,且重新采购符合规定要求的材料、设备,甲方由此受到的损失,由乙方按违约责任承担,工期不予顺延。

11.7甲方采购的材料、设备和制品也应符合设计要求,并负责提供符合验收要求的有关资料。

11.8乙方必须提供安全、可靠的施工机具以及合格的计量器具,并提供相应的证明文件。

11.9凡材料的采购、复试、交易和办理合格证等,由于乙方自身的资质原因不能签约委托甲方签约的,乙方承诺向甲方出具该内容的履行担保书,该担保书中涉及的担保金额暂抵押于甲方,直至乙方向甲方出具该履行担保书中的义务已全部履行完毕的证明材料后返还乙方。

第十二条 竣工验收和保修

12.1本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后(包括机电设备的调试已按规定进行),乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式份,其中原件 份,复印件份,按本工程所在地、区域所管辖的质监站有关规定进行编制,并需符合当地、区域档案管理部门的要求。竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。

12.2甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主、监理等核验各方进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,工期不顺延。

12.3竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容,并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格,均视为工期延误。

12.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。

12.5竣工验收通过后,乙方在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场,如甲方有特定要求的,按甲方要求执行。

12.6乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任,保修费用由乙方承担。

12.7保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为: 。保修起始日为: 。

12.8在保修期间,如乙方保修不及时有损甲方声誉,甲方可代为修理,由此造成的费用由乙方承担,不足部分由乙方交付。

第十三条 工程索赔、签证

在施工过程中发生索赔、签证事件时,乙方应在事件将要发生和事件发生约定有效期限(根据甲方与业主约定的有效期限)内提出报告,及时向甲方报送发生索赔、签证的详细清单和计算依据,经甲方审核后报送业主确认。对业主不认可的索赔、签证,甲方对乙方也不予认可,且乙方放弃对甲方的追索权。若乙方逾时没有报送,无论索赔、签证事件发生与否,均不予考虑。

第十四条 不可抗力

按甲方与业主签定的工程承包合同相关条款执行,包括对不可抗力的解释及相应的处理办法。同时,进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其他损失均由乙方承担。

第十五条 工程停建和缓建

工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时,进一步明确因工程停建和缓建造成的损失,除业主明确承担的部分外,其他损失均由乙方承担。

第十六条 总承包合同终止

16.1总承包合同终止:如总承包合同在分包方按照本合同规定完全履行其义务之前以非分包原因的其他任何理由终止,则总承包方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止分包合同所规定的雇佣关系,分包方必须无条件接受。此时,分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。

16.2总承包合同因非分包原因的.其他任何理由终止引起分包方的雇佣关系一旦终止,本分包合同的其他条款也自行失效,但分包方有权获得按照分包合同内所列的费率或价格计算合同终止前已完成工程的款项(该价款或款项至今为止未得到总承包方任何事先支付)。总承包方根据本项规定向分包方支付该款项的义务仅在总承包方收到总承包合同项下有关所述分包合同工程款后生效。

16.3如由于分包方违反分包合同而导致业主终止总承包合同,那么前述16.2条有关付款的规定不适用,且分包方须赔偿由于自身违反分包合同导致总承包合同终止而引起的总承包单位及其他所有分包单位的损失。

第十七条 分包合同生效与终止

17.1本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

17.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。

③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。

④乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。

⑤乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

⑥乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。

⑦乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。

17.3发生上述17.2款情形时,甲方将以书面形式通知乙方,乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场,且由此造成的损失由乙方承担,同时甲方有追索违约赔偿的权利。

第十八条 附则

18.1本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。

18.2本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致的,向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。

18.3本合同一式 份,双方各执正本 份,副本 份。

18.4以下文件是本合同的附件,与本合同不可分割。

①《安全生产协议书》(附件一)

②《治安防火协议书》(附件二)

③《工程建设项目廉政责任书》(附件三)

合同签订单位:

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人:

地址:地址:

电话: 电话:

签约地点:

签约日期

2024年施工合同格式 篇26

甲方:__________露天煤矿

乙方:_____建设工程有限公司

__________露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境,切实搞好本项目安全生产的管理工作,本项目矿主(_____露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_____建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本安全生产合同:

一、合同期限:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、甲方责任:

1、严格遵守国家有关《安全生产》的法律法规,认真执行工程承包中的有关安全要求,成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,坚持“管生产必须管安全”的原则,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的'原则,即同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。

4、定期召开安全生产调度会,及时传达上级有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

三、乙方职责:

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,机械操作规程等相关安全生产的规定,严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,“管生产必须管安全”,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度,配备专职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的安全生产管理。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法,违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时,应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。

5、乙方参加施工的人员,上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续,必须接受安全技术教育,熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员,须做到持证上岗,未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证,不准上岗,项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。

6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作,高度重视火区的灭火安全管理,对火灾事故负全部责任。

7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管,配备足够的消防设施,所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法,乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人,也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生,一旦觉察及时阻止或举报。

8、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽,夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。

10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。

11、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案;如果发生安全事故,严格按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它相关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关的责任人。

12、因乙方管理不善,不论矿内矿外发生安全事故,造成人员伤亡和财产设备损失,乙方负全部责任,积极主动处理善后事宜,并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失,甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。

四、违约责任:

如因甲方或乙方违约造成安全事故,由违约方承担相应的经济和法律责任。

五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决,协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_____法院提起诉讼。

六、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方:_____露天煤矿法定代表人:__________代

理人:__________

乙方(章):_____建设工程有限公司法定代表人:__________代理人:__________

合同签订日期:_____年_____月_____日

2024年施工合同格式 篇27

需方(甲方):

供方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同

一、工程项目

1、工程名称:

2、交货及安装工程地点:

二、项目总造价

1、本路灯项目含税总造价为人民币:

2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

三、款项支付

1、签订合同之日起__日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

2、货到施工现场后__日内甲方付总工程款的85%;

3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的95%。

4、预留质量保证金5%,一年期满后在5日内付清工程质保金。

四、供货及安装:

1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。

2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。

五、安全责任

乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。

六、维修保养

本路灯项目保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;

七、违约责任

甲乙双方互相协商解决。

八、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

发包人(公章):承包人(公章):

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托法定代表人:委托法定代表人:

电话:电话:

传真:传真:

2024年施工合同格式 篇28

发包人(甲方):(全称)

承包人(乙方):(全称)

依照《合同法》、《招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。

1工程概况

1.1工程名称:。

1.2工程地点:。

1.3工程内容:。

1.4承包范围:。

1.5承包方式:

□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)

□乙方只包工

1.6工程结构:。

1.7装饰装修施工面积:。

2工程质量

2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2国家、北京或专业标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20__)

2.3约定标准:

3工期

3.1总工期:日(为日历工期,并包括法定节假日

3.2开工日期:年月日。

3.3竣工日期:年月日。

3.4延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期。

3.5暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。

3.6工期顺延

3.6.1发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:

(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。

(2)工程量增加、设计变更的。

(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。

(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

(5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

(6)甲方未按时支付工程款的。

(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。

3.7工期提前

3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。

3.7.2提前竣工协议应包含以下内容:

(1)提前的时间。

(2)乙方采取的技术措施。

(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。

(4)实行新技术措施增加的费用。

4设计

4.1设计图纸及技术文件的提供方式

□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于日内审批完毕并交还乙方。

□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

4.2设计变更

4.2.1甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失。

4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担。

4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。

4.2.5涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。

2024年施工合同格式 篇29

需货方(以下简称甲方): 供货方(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》,及其他有关法律,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,双方就本工程施工及相关服务事项充分协商,达成一致,订立本合同。 第一条 工程概况

工程名称:混凝土密封固化剂磨地坪2、工程施工预计面积

第二条 合同价款

注:地坪经混凝土固化剂渗透、研磨施工后地坪硬度、密实度大幅度提高,表面光滑、 细腻,有一定光泽度,无尘。地坪研磨后,不能改变原来平整度,但平整度会比原来地面 改善,地面完工后防尘、耐磨、耐压。因地面平整度和混凝土实际情况,实际施工效果与小样品有区别。

第四条施工工期安排:

第七条 施工条件及双方配合

1、施工前甲方应提供施工区域图纸,完成照明、封闭条件;施工方应划定搅拌区、作业区和材料堆放区,并将材料、设备、人员安排到位。

2、乙方委托

3、甲方委托同志为本工程现场协调。联系电话(手机)

4、甲方应使现场具备作业条件,必须在乙方进入施工现场前一天对作业区域进行清理清空,避免进行交叉施工,保证施工顺畅。

5、甲方应免费为乙方提供材料、设备的存放仓库,免费提供安排用电连接点及照明设备,供应量必须保证项目正常需要。

6、施工后,乙方负责将现场清理干净,不留下垃圾杂物。

第八条 安全施工管理

1、乙方按照公司制定的《现场施工及安全管理》施工,违反规定造成安全事故,责任由乙方负担。

2、甲方应事前向乙方进行有关特殊安全管理规定的介绍,由于甲方没有作特殊介绍而造成的安全事故,甲方也应承担一定责任。

第九条 工程验收

1、工程完工一周内,甲方应组织相关人员确认实际施工面积并验收,如遇特殊情况甲方需推迟验收的,须书面通知乙方,推迟验收最多不超过十五天。在此期间甲方应做好现场保护工作。

2、本工程为单项专业工程,只做单项验收,不得与甲方整体工程或其它项目做“捆绑”式验收及结算。

第十条 乙方质量保证及售后服务承诺

1、以工程验收合格后之日起计算,乙方提供保修期为

2、保修范围:1.由于地坪本身材料质量问题造成地坪物理性能下降、起泡、脱层等

3、保修期内,凡符合保修范围的,乙方承担人工材料费等一切维修费用,无偿提供维修服务。

4、保修期后,乙方提供质量跟踪服务,维修收取材料费。有下列情形导致质量问题,不在保修范围内,甲方也不能借此影响对乙方的付款结算: a) 在上一道工序未完全达到要求时, 甲方强行要求乙方赶工或现场交叉施工,影响质量; b) 由于遇到台风、水灾、地震、战争等不可抗力或者施工中房屋漏水、渗水、进水等致使地坪质量损坏。

第十一条 违约责任

1、合同签订后,任何一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的5%支付对方违约金。

2、甲方应按时支付合同规定的工程款,无故拖延支付工程款时,乙方有权停止施工,因此造成损失由甲方承担,并赔偿乙方所消耗的材料费、人工费及施工中所发生的相关费用。

第十二条 违约纠纷处理

1、发生纠纷时,双方应协商解决。

2、双方经协商,未能达成一致意见时,任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十三条 双方协商后的补充条款

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2024年施工合同格式 篇30

建设单位: (以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程概况:

3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。

3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼):

4、承包形式:包工包料

注:其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏--公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳--厂生产、锚栓为上海--公司生产。

5、工程期限:

5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的'三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)

5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。

5.3工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件,乙方必须书面告知甲方,甲方根据现场情况书面答复工程延期时间,否则引起的工期延误由乙方负责)。

6.施工条件

6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格,并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。

6.2甲方协调现场的水源和电源,但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。

6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。

7.保温工程造价及结算

7.1工程总造价(预算):119.33万元。

7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,

7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价:69.5元

2、总价:60.53万元。

(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。

7.1.3工程实施:

7.1.4工程造价(决算): 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。

8、付款方式及结算程序

8.1、本工程无预付款

8.2、双方合同签订后,乙方的20万元投标保证金转为履约保证金,在合同履约期间始终有效。

8.3、乙方进场施工,待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。

8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%

8.5、工程竣工验收合格,竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算,结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。

8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金,小区交付两年期满后结清。

9.工程验收

9.1工序施工完成后,乙方以书面形式向监理方提出验收申请,监理方在收到申请后安排验收工作。

9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。

10.双方权利和义务

10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权,签约后乙方不得对本项目再进行分包,否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。

10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;

10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。

10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。

10.4甲方不在施工现场安排食宿场地,乙方自行安排。

10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.

10.6工程竣工验收前,乙方应提供全套验收检验资料。

10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见,乙方必须进行整改和实施,否则总包方有权进行处罚,并报甲方进行停工整顿。

10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组,对实施合同范围内工程质量、安全负责,严格按照国家安全规定要求进行施工,由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。

11、工程质量

11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。

11.2工程质量保证期为________年,并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修),如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任,保质期从工程竣工验收合格之日起计算。

12、违约责任

12.1未经甲方审批同意,乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工,并承担因此引起的一切损失和质量问题。

12.2甲方违约责任:甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款,如不能按合同约定时间支付,延误时间超过20个工作日以上的,乙方在与甲方协商一致后可以停工,工期相应顺延,由此所造成的损失由甲方承担。

12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的,甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元,如下一节点前将工期抢回后,甲方扣除违约金退还暂扣款,否则暂不退还暂扣款:如果给甲方造成损失的,则乙方还需承担赔偿责任。

12.4经验收,工程质量验收达不到合格标准的,应无条件返工至合格,返工工期均计入总工期。

13、解决合同纠纷的方式

13.1协商解决,若协商不成,向项目所在地人民法院提起诉讼。

14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金,验收合格后一周内付清。

14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。

14.2本合同一式四份,经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。

14.3本合同一经生效,各方均应严格遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。

甲方:(公章)

乙方:(公章)

法人代表人:

法人代表人:

经办人:

经办人:

开户行:

开户行:

账号:

账号:

电话:

电话:

________年____月____日

Copyright © 热范文 All Rights Reserved.