民事起诉状（离婚诉讼专用）(汇编34篇)

民事起诉状（离婚诉讼专用）（精选34篇）

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇1

民事起诉状

原告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：____________。

法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。

被告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：___________。

法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。

诉讼请求

1、请求判令被告支付货款________________元。

2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元)

3、诉讼费由被告承担。

事实与理由

_____年_____月_____日，原告与被告签订《_____合同》，被告购买原告方钢材八十余吨，后原告多次催收，被告仅支付部分款货款，尚欠原告钢材款_________________元，按照约定被告违约应支付违约金，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。

此致

__________人民法院

起诉人：__________公司(加盖红公章)

_____年_____月_____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇2

原告：______，性别：_____，_____族，______年______月______日出生

身份证号码：___________，住所地：__________，联系方式：__________。

被告：______，性别：_____，_____族，______年______月______日出生

身份证号码：___________，住所地：__________，联系方式：__________。

一、请求依法确认____年____月____日的自书遗嘱有效;

二、请求依法确认________房屋为原告与被告共同所有，其中，原告占________份额;

三、本案诉讼费用由被告承担。

原告与被告系____关系，原告为_______。

____年____月____日，_______________之__________共同出资购买____________房屋一套(产证号：_________)，______人为共同权利人，各占______份额。

____年____月____日，原告之_________立下自书遗嘱，遗嘱载明“本人______，女，生于______年______月______日，居住______路______弄______弄______号______室，为产权房，产权证号为______，本人占有___分之一份额，本人百年以后(去世以后)我的产权份额全部归女儿______(原告)所有，任何人不得干涉。

____年____月____日。

”天有不测风云，原告之母______于____年____月____日因病医治无效，不幸去世。

现原告依遗嘱欲办理更名手续，但遭到被告以遗嘱无效为由百般阻挠,妨碍了原告依法行使继承权。

综上所述，依继承法第十七条、《中华人民共和国民法典》第五条及相关法规，原告为维护自身合法权益，诉至贵院，请求贵院依法判决，判如所请。

此致

__________人民法院

具状人：______________

_____年_____月_____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇3

原告：___________，___（性别），_______年_____月出生；

住址：

联系电话：

被告：___________，___（性别），_______年_____月出生；

住址：

联系电话：

诉讼请求：

1、请求人民法院依法判决被告偿还原告欠款本金及利息_____元；

2、判决被告向原告支付违约金_____元；

3、原告为实现债权而委托律师的委托费用_____由被告承担；

4、本案所产生的一切其他相关费用均由被告承担。

事实与理由：

原、被告双方系同村村民。______年______月______日，被告因需资金周转，向原告提出借款。原告出于帮忙之心，拿出自己全部的积蓄______万元和向他人借的______万元共______万元整一起借给被告，被告出具了借条一张。借条载明：借现金______万元，借期___个月，月利息一分五，逾期利息八分。后被告共支付给了原告___个月的利息。

截止同年___月份，被告分三次偿还了原告借款本金______万元。此后被告既未向原告支付利息，也未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金及利息，但均未果，被告现在还躲避原告。

原告认为，合法的借贷关系应受法律保护，债务应当清偿。被告躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约，也侵犯了原告的合法权益。

综上，为维护原告的合法权益，特具状诉至贵院，诚望判如所请。

此致

______人民法院

具状人(签字)：_________

______年______月______日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇4

原告：_________________沈__________，男，汉族，出生于1977年2月__________日，住址：_________________江苏省___________________

被告：_________________蒋__________，女，汉族，出生于1968年2月__________日，住址：_________________江苏省___________________

诉讼请求：_________________

请求法院撤销吴江市震泽镇人民调解委员会的人民调解协议书

事实与理由：_________________

原告的妻子章__________与被告于20__年4月18日在吴江震泽镇人民调解委员会的主持下签署了一份调解协议书，其中双方就20__年4月16日发生的交通事故纠纷简要说明，由其原告赔偿被告计76万元整。20__年4月27日吴江交警大队做出同等责任的事故认定书，原告现认为签署该协议时吴江交警大队尚未对交通事故做出认定。且原告认为该份调解书明显显失公平，损害了原告的合法权益，原告无奈，请求法院予以撤销。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____  年 _____ 月 _____ 日    

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇5

原告：__________________

被告：__________________

诉讼请求：

请求人民法院依法判决：

1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;

2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;

3、被告承担本案诉讼费。

事实及理由

__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。

__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。

此致

____________________人民法院

具状人：__________________

__________年_____月_____月

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇6

原告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________，联系电话为__________________(手机号)。

委托诉讼代理人：____________，联系电话__________________

被告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________(收件地址)，联系电话为__________________(手机号)。

委托诉讼代理人：____________，联系电话________________________

诉讼请求：

一、判令准予原被告离婚;

二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养，____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);

三、判令位于 (房屋具体地址，具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;

四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;

五、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识，并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚，于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。

现因 (离婚原因)导致原被告感情破裂，已无和好的可能。

因此，原告依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定向贵院提起诉讼，请法院判如所请。

此致

______市______区人民法院

具状人(签字捺手印)：____________ (原告姓名)

___________年_____月_____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇7

民事起诉书

原告：__________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，住址：__________市_____区_____路_____号，身份证号：_______________。

法定代理人：__________，女，_____年_____月_____日出生，汉族，公司职员，住址：__________市_____区_____路_____号，身份证号：_______________，联系电话：__________。

被告：__________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，公司职工，住址：__________市_____区_____路_____号，联系电话：_______________，身份证号：_______________。

案由：抚养费纠纷

诉讼请求：请求依法判令被告支付拖欠的抚养费__________元。

事实与理由：

被告与__________于_____年_____月_____日结婚，原告在__________年_____月_____日出生。被告与__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____区民政局协议离婚，约定原告由__________抚养，被告每月支付__________元抚养费。

但自从_____年_____月_____日开始，被告不再支付原告抚养费。__________曾多次找被告索要，但被告拒不支付，已累计拖欠__________元。现为了原告的健康成长，让被告履行做为父亲的职责，依法向贵院提起诉讼，要求判令被告支付其拖欠的抚养费。

此致

_____市__________区人民法院

原告：__________

_____年_____月_____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇8

民事起诉状（用于托管租赁纠纷）

原告：，女，汉族，19xx年××月××日出生，现居重庆市××区××镇，身份证号：，电话：18。

被告：成都青客管理有限公司，地址：四川省成都市天府新区正兴，统一社会信用代码：9151。

法定代表人：，职务：经理。电话021-。

诉讼请求：

1.解除原、被告签订的《房屋托管租赁合同》；；

2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物业管理费共计人民币××元及资金占用损失（以××元为基数，从起诉之日起按年利率6%计算资金占用损失至付清之日止）；

3.判令被告腾退位于重庆市江北区房屋，并将房屋返还给原告；

4.判令被告支付20__年×月至退房期间的租金；

5.判令本案的诉讼费由被告承担；

事实和理由：

20__年×月××日，原告与被告成都青客管理有限公司（以下简称“成都青客”）签订了《房屋委托租赁合同》（合同编号：成都（总部）TG），将原告所有的位于重庆市江北区房屋出租给青客全权管理并进行转租出租，根据合同第六条第2项条款约定，成都青客负有按时向原告支付房屋租金的义务，并按照《租金支付明细表》进行房屋租金支付。但被告未按合约约定履行支付租金的义务。

综上所述，被告成都青客未按照《房屋委托租赁合同》按期向原告完全支付固定租金，侵害了原告的合法权益，依据《民法典》的相关规定诉至贵院，望判如所请。

此致

重庆市××区人民法院

具状人：     

20__年×月×日   

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇9

原告：_________________性别，__________________________年_____________月_____________日，出生，_____________族，身份证号码，_____________住所：_________________电话：_________________

被告：_________________有限公司，住所地：_________________法定代表人：_________________性别_____________，职务;_____________电话：_________________

原告因与被告关于劳动争议一案不服――劳仲案(――)第―――号裁决书的裁决，向贵院提起民事诉讼。

一、请求事项：_________________

依法判令被告向原告支付：_________________

1、由原告垫付的_____________年_____________月份、_____________月份和_____________份销售费用，合计人民币―――元;

2、拖欠的――年――月份和――月份的工资，合计人民币―――元;

3、拖欠的―――年-_____________月份和-_____________月份的平时加班工资，合计人民币―――元;

4、被拖欠工资总额的_____________的经济补偿金，合计人民币―――元;

5、单方解除劳动合同的经济补偿金,合计人民币―――元;

6、未按时支付经济补偿金的额外经济补偿金人民币―――元;

7、未提前30天书面通知解除劳动关系的代通知金人民币―――元;

8、――年――月至―――年――月因被告违法解除劳动合同所受工资损失合计人民币―――元，并支付应得工资收入的――的赔偿金人民币――元;并支付――年_____________月_____________日至本案审结的工资损失。

9、由被告承担本案的仲裁费用和诉讼费用。

二、事实与理由：_________________

1、___________________

2、___________________

3、___________________

此致

―――人民法院

原告：_________________

―――年――月――日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇10

原告：__________

负责人：__________

地址：__________

被告：__________

住址：__________

身份证号：_____

请求事项：

1、判令被告支付律师费______元;

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原被告于________年____月____日签订《委托代理合同》，被告委托原告指派律师作为其与____不当得利纠纷案的诉讼代理人，为其提供法律服务。双方约定律师费的支付方式为：合同签订后支付第一期律师费______元;在第一次开庭前支付第二期律师费______元整，如因原告撤诉，案件不用开庭，甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后，支付了第一期律师费______元。接受委托后，原告方律师在法定期限内向____区人民法院提出管辖权异议，法院裁定将该案移送____市____区人民法院管辖。______元人民法院收到案卷后，安排于________年____月____日开庭。开庭前夕，该案原告申请撤诉，法院于________年____月____日裁定准许撤诉。原告律师在收到裁定书后，多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费，后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件，也未缴纳律师费。综上所述，原被告双方意思表示真实，合同约定合法有效，双方应依法履行合同设定的权利和义务，按照合同约定，被告应支付第二期律师费5000元。因被告未积极履行合同设定的义务，原告为了维护自己的合法权益，现依据《民事诉讼法》之规定，具状诉请贵院依法审理，判准如上请求。

证据和证据来源附件1：《委托代理合同》

此致_______人民法院

原告：________________

________年____月____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇11

民事起诉状

原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

诉讼请求

一、判决原告与被告离婚；

二、婚生儿子由原告抚养，被告支付抚养费x元，一并处理探视权；

三、依法分割夫妻共同财产及债权债务；

四、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原被告于x年 月通过介绍认识，x年 月xx日在x区民政局登记结婚，双方均为初婚。x年 月xx日生一子（女），现年x岁。

（列明感情破裂的主要原因及表现）

（列明子女抚养情况及要求抚养的理由、要求对方支付抚养费数额及探视权）

（列明夫妻共同财产及债权债务情况）

综上，原告根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定向贵院提起离婚诉讼，请贵院依法判决！

此致

xx市xx区人民法院

具状人：

20__年十月十三日（举例）

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇12

民事起诉状

原告：      ，男/女，   族，  年  月  日出生，住         ，身份证号：          ，联系电话：         。

被告：      ，男/女，   族，  年  月  日出生，住         ，身份证号：          ，联系电话：         。

诉讼请求：

1、判令解除原告与被告婚姻关系；

2、判令婚生子      由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币       元；

3、依法分割夫妻共同财产；

4、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识，    年 月  日登记结婚，(2)□     年 月   日生育婚生子       。（3）□双方婚前缺乏了解，草率结婚，婚后未建立起夫妻感情，难以共同生活。婚后被告                                  （外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形）。（4）□    年   月  日，原告向       人民法院起诉要求离婚，但       人民法院于     年 月   日判决不准许离婚。判决后，双方关系并无任何改善，且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。

据此，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特诉至贵院，请求依诉予判。

此致

X市XX区人民法院

具状人：

年   月   日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇13

上诉人：________________，男，汉族，________________年_________月______日出生，住________________市________________乡________________村________________组，身份证号：________________

上诉人：________________女，汉族，________________年_________月______日出生，系________________妻，住________________市________________乡________________村________________组，身份证号：________________

被上诉人：________________(原审原告)，男，汉族，________________年_________月_______日出生，住________________市________________办事处________________街南拐________________号。身份证号：________________

原审被告：________________，男，汉族，________________年_________月_______日出生，住________________市________________小区________________单元________________楼________________户，身份证号：________________

原审被告：________________，女，汉族________________年_________月_______日出生，住________________市________________小区________________单元________________楼________________户，身份证号：________________

上诉人________________、________________因借款合同纠纷一案，不服________________市人民法院________________年__________月__________日作出的(________________)________________民初字第________________号民事判决，现提出上诉。

上诉请求

1、依法撤销________________市人民法院(________________)________________民初字第________________号民事判决书，驳回________________的全部诉讼请求。

2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

此致

____________________人民法院

上诉人：____________________

____________年_________月______日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇14

原告：______________,女,__________岁,汉族,现住__________市__________路_____________号_______________室,电话：_________________

被告：______________,男,__________岁,汉族,住__________市__________区__________路_________________号,电话：_____________

诉讼请求：_________________

1、与被告离婚;

2、儿子_______________由原告抚养,被告每月支付_______________元生活费;

3、分割婚后共同财产;

4、被告承担原告精神损失费_______________元人民币。

事实及理由：_________________

__________________

此致

人民法院

具状人：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇15

原告：_____________，女，________年________月________日出生，汉族，住________市________区_______________，公民身份号码：__________________________，联系方式：_______________。

被告：_____________，男，________年________月________日出生，汉族，住________市________区________________号，公民身份号码：____________________，联系方式：__________________。

诉讼请求

一、请求判令被告_____立即偿还原告_____________的借款本金________元及借款利息(利息计算方法：以________元为基数，自________年________月 ________日起按年利率________%算至清偿时止)。

二、本案由被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由

原、被告系朋友关系。________年________月期间，被告_____________以急需用钱为由，向原告借款________元。原告_____________于________年________月________日用________银行(卡号________________________________)分两次(一次________元、一次________元)共计________元转给给被告________________名下的________银行(卡号______________________________)。被告承诺原告尽快归还。但从借款到现在超过半年，原告多次向被告主张还款，而被告却以各种理由进行拖延和推搪，至今未清偿其所欠原告的借款。

原告认为，原、被告借贷关系合法有效，原告按照约定向被告提供借款________________元，被告在原告催收后应当立即偿还，但被告却以各种理由拒不偿还。被告方行为已严重侵犯了原告的正当权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关法律规定，债权人享有请求债务人给付的权利。故原告具状起诉，请人民法院支持原告提出的诉讼请求为盼。

此致

____________区人民法院

起诉人：______________

_____年___月___日

附：

1、起诉状3份;

2、原告身份证明1份。

3、转款凭证以及微信截图各1份;

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇16

民事起诉状

原告：姓名，性别，族别，**年**月**日生，住，身 份证号码：，电话：。

被告：姓名，性别，族别，**年**月**日生，住，身 份证号码：，电话：。

诉讼请求：

1、请求判令解除双方的婚姻关系;

2、请求判令婚生子归原告抚养，被告每月支付**元抚 养费;

3、请求判令位于房产归原告所有;/请求判令分割 夫妻双方在婚后共同购买的位于房产;/请求判令分割 位于房产，婚后共同按揭及增值部分;

4、请求判令分割夫妻双方在婚后共同购买的车牌号为 的**牌车辆/婚后共同按揭部分;

5、请求判令夫妻共同存款**元;

6、请求判令分割被告证券公司账号为账户中的总 资产;

7、请求判令分割夫妻双方在婚后购买的理财保险/基金

**元;

8、请求判令分割被告婚后住房公积金账户中累计余额 元;

9、请求判令分割被告婚后养老金账户个人缴费累计余额

**元;

10、请求判令分割被告婚后取得的企业年金**元;

11、请求判令分割婚后产生的债权**元;

12、请求判令分割其他财产：

13、请求判令被告承担婚后共同债务**元;

14、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。 事实与理由：

原、被告于**年相识，双方于**年**月**日在民政 局登记结婚，于**年**月**日育有一子/女，取名(身份证号码：)。

婚后双方因性格不合，产生矛盾无法调和/被告屡次对原 告实施家庭暴力/自**年起双方常年两地分居/被告与他人同 居/发生不正当关系/被告未能尽到一个做父亲/母亲的职责。

由此导致夫妻感情彻底破裂，无法继续共同生活。故原 告现依法要求解除双方间的婚姻关系，请求判令婚生子归原 告抚养，被告支付抚养费用。依法分割共同财产，望贵院依 法支持原告诉请。

此致

*人民法院

具状人：

年 月 日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇17

原告：李，男，汉族，x年x月x日出生，住，电话：。

被告：张，男，汉族，x年x月x日出生，住，电话：。

诉讼请求：

1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的.违约金;

3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

原、被告双方于x年x月x日签订《商品房买卖合同》，合同约定被告应当于x年x月x日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到x年x月x日过后六个月，被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告，被告仍以各种理由推脱其责任，被告的行为严重损害的了原告的利益。

为此，原告为维护自身合法利益，特向人民法院提起诉讼，望贵院支持原告的诉讼请求。

此致

x人民法院

具状人：

日期：

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇18

民事起诉状（离婚诉讼）

原告：吴，女，汉族，1990年05月03日出生，住福建省，公民身份号码50023，联系电话。

被告：王x，男，汉族，1991年10月01日出生，住重庆市，公民身份号码50023，联系电话。

诉讼请求：

1.判令准予原、被告离婚。

2.判令原被告所生育的儿子王由原告直接抚养教育至独立生活止，被告每月15日前支付生活费1000元，教育费、医疗费凭票由双方各承担一半，并在该费用产生后15日内支付。

3.本案的案件受理费由被告承担。

事实与理由：

原告与被告认识，恋爱时间不到1年，于20__年X月XX日在重庆市XX县民政局办理登记结婚手续，婚后在20__年X月XX日生育一儿子，取名为王，现年X岁。

结婚后，双方在一起的日子过得并不幸福。主要表现在两个方面：第一，双方性格不合，有时就会吵架，发生争执；第二，被告王X有时候在我不情愿的情况下，想和我发生关系，就不考虑一下我的心情和感受，是一种不尊重我和不负责的表现。.......省略  事实上，；第三，这么多年，我也私下给被告提出过要求离婚的，被告不同意办离婚手续。原告之所以这么多年没有向法院起诉离婚，主要也是考虑在孩子的份上。时至今日，双方的感情彻底破裂了。原告要求离婚的态度非常坚决，即使被告不同意离婚，根据民法典的规定，原告在法院判决第一次不准离婚，分居一年以后，再次起诉离婚，法院就应当判决离婚。

原告认为，既然双方婚前相处时间短，感情基础不牢。被告在婚前、婚后被告强迫与原告发生性关系，对原告极为不尊重，原告的身体、心理遭受不同程度的伤害。双方性格不合，综合原因导致夫妻感情完全破裂，已没有和好的可能，故请求法院依法判令原被告离婚，一并请求处理子女的抚养权。根据《民法典》、《民事诉讼法》的相关规定，特向法院起诉，请求法院判如所请。

此致

重庆市X县人民法院     

具状人：            

二〇二一年八月二九日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇19

民事起诉状

原告：刘

被告：李

被告：建筑工程有限公司

法定代表人：

住所地：

被告：置业集团有限公司

住所地：

法定代表人：

诉讼请求：

一、请求判令被告李向原告支付工程劳务费人民币971500元及逾期利息人民币14086元（利息按银行同期贷款利率暂从竣工验收之日20__年10月15日起计算至20__年2月14日止，实际计算至劳务费付清之日止）；

二、判令被告建筑工程有限公司就上述劳务费及利息承担连带支付责任；

三、判令置业集团有限公司在欠付工程款范围内承担责任；

四、本案诉讼费用由三被告承担。

事实与理由：

位于XX县XX街道XX大楼由被告置业集团有限公司（以下简称置业集团）开发，被告建筑工程有限公司（以下简称建筑公司）施工。建筑公司承包该工程后，将其转包给被告李实际施工，李作为实际承包人将该工程的钢筋制作安装劳务部分包给原告，并于20__年9月6日与原告签定《分项工程劳务合同》，约定承包方式为包工不包料，承包范围为地下负14.6m至屋顶的所有钢筋制作及安装；结算单价为按建筑面积每平方米XX元计算；付款方式为按工程进行进行付款，全部完工支付工程款85%，余额待单位工程全部竣工验收一次付清。

合同签定后，原告组织人员及工具进场施工，并完成合同约定的全部劳务。XX大楼也于20__年10月15日竣工验收。20__年1月24日，被告李与原告进行结算，应付原告工程款共计4401500元，扣除已付款338万元，尚欠1021500元。20__年2月6日，项目各民工班组共同向被告置业集团讨要劳务工资，被告置业集团以借支的形式向原告支付5万元。以后，虽经原告多次向三被告催讨，均未再支付。

原告认为，被告李作为工程的实际承包人，与原告签定劳务分包合同，将工程的钢筋制作及安装劳务分包给原告，原告按约定完工，在双方结算后，被告应当依照结算单的欠款金额向原告支付工程劳务费。被告建筑公司作为本案建设工程的承包人，其违反法律的禁止性规定，将自己承包的建设工程转包给不具备相应资质条件的被告李，且对李施工过程中又疏于管理，是导致其拖欠原告工程劳务款的重要原因，故应当对李付款义务承担连带清偿责任。被告置业集团作为发包方应当在其未付的工程价款范围内对原告承担责任。

原告为支付钢筋班组的民工工资，四处借债，现已借无可借，为维护自身合法权益，不得以向贵院提起诉讼，请求依法及时作出判决。

此致

X人民法院

具状人：

二〇一六年  月  日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇20

离婚起诉状

原告孙__________，男，_____________年_____月_____日出生，住所地：_________________省__________市_____________路_____号_____幢_______________房。电话：_____________被告李__________，男，_____________年_____月_____日出生，住所地：_________________省__________市__________路_____号_____幢_______________房。电话：_____________案由：_________________离婚

诉讼请求：_________________

1.要求与被告离婚;

2.由原告抚养儿子刘_____;

3.分割夫妻共同财产约元，其中元归我所有。

4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。

事实和理由：_________________原告与被告于_____________年_____月经人介绍相识，于_____________年_____月_____日登记结婚，婚后夫妻感情一般，生育儿子刘_____。由于婚前我对被告了解不够，草率地与其结婚，婚后发现被告经常参与赌博、嫖娼等违法活动，不务正业，经我多次苦心规劝，仍劣性不改。被告婚后的所作所为，对家庭及亲人极端不负责任，已严重伤害了夫妻感情，加之双方性格不合，夫妻长期分居，现夫妻感情已完全、彻底破裂，夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约*元。现我向法院提起诉讼，要求与被告离婚并由我抚养儿子刘_____，另分割夫妻共同财产*元中的*元归我所有。

此致

_____________人民法院

起诉人：_________________孙__________

_____________年_____月_____日

以上就是对离婚民事起诉状格式是什么样问题的回答。

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇21

民事起诉状

原告：，女，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：，住址：.电话： 。 

被告：，男，x族，x年xx月xx日出生，身份证号：住址：。电话：。

案由：离婚纠纷

诉讼请求：

一、 请求法院依法判令原告与被告离婚；

二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养，被告每月给付抚养费元，直至十八周岁止。

三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有，位于房屋归被告所有，车牌号为   归所有。

四、本案诉讼费由承担。

事实与理由：

从婚前基础，婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。

原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情，夫妻感情彻底破裂，以后也绝无和好的可能。为此，原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定，诉至贵院，请求贵院依法处理，支持原告诉讼请求。

此致

x人民法院

起诉人：

x年 月xx日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇22

民事起诉状

原告： ，男/女， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

被告： ，女/男， x年 月xx日生，x族，……（写明工作单位及职务），住xx市x区xx小区单元x号，电话：。

诉讼请求

一、依法分割原被告婚姻存续期间的夫妻共同财产；

二、本案诉讼费、诉讼财产保全费等费用由被告承担。

事实和理由

原被告于x年 月通过介绍认识，x年 月xx日在xx区民政局登记结婚；x年 月xx日原被告双方协议一致在xx区民政局登记离婚（判决离婚：经xx区人民法院判决离婚,但未对双方债权债务做分割。）

（协议离婚：列明离婚协议中对于财产分割的约定及被告未履行离婚协议的事实；诉讼离婚：列明可分割的债权债务情况）

（列明被告在离婚中过错；列明被告未按照离婚协议履行的过错）

综上，且原离婚协议内容合法有效，被告亦应履行离婚协议书内容。但被告未按协议履行导致双方矛盾激化，严重影响原告，为维护原告合法财产权，理应对上述财产依法分割，由于在本案中被告具有重大过错，按民法典及相关司法解释规定，原告要求获得未分割夫妻共同财产的%。请人民法院判如所请。

此致

xx市xx区人民法院

具状人：

20__年十月十三日（举例）

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇23

原告：_________________市__________有限公司，住所地：_________________。

法定代表人__________，总经理。

被告__________，男，19__________年_____月_____日出生，汉族，__________人，联系电话__________

诉讼请求：_________________

1、判决原告不支付被告工资4800元及经济补偿金1200元;

2、判决原告不支付被告解除劳动关系经济补偿金3000元及额外经济补偿金1500元;

3、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实和理由：_________________

被告于20__________年_____月_____日来原告处工作，初约定工作岗位为设计绘图区域销售，月薪__________元，六月份起，公司的设计绘图工作由设计公司承担，被告的工作内容变更，工作岗位为销售，工资从六月份起调整为月薪1800元，原告通知了被告，被告对此无异议，但后因被告工作态度不诚，违反原告的规章制度，原告于20__________年_____月__________日辞退了被告。被告于20__________年_____月__________日向__________区劳动仲裁委员会申请仲裁，该会裁决由原告支付被告20__________5年_____月_____日至_____月__________日的工资4800元及25%的经济补偿金1200元;支付被告解除劳动关系的经济补偿金3000元及50%的额外经济补偿金1500元。原告认为：_________________被告在原告处的工作时间是20__________年_____月__________日至_____月__________日，计_____天，不满半年。原告解除其劳动关系按相关法规的规定职工工作年限不满半年的，补偿金是发给半个月的月工资，仲裁委员会裁决给付一个月工资的经济补偿金显属错误。同时，被告的申诉日是8月15日，依劳动争议受保护的时效为60日，前推两月即6月15日，对6月份前半个月工资被告已丧失请求权。且被告以拒领的方式放弃领薪，并非原告不给其发放，怎么能裁决由原告支付工资的经济补偿金呢?

据此，原告依照《劳动法》等相关法律之规定特向贵院提起诉讼，望依法判决。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇24

继承民事起诉状模板

原告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号,身份证号：_____________。电话_____________.

被告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号。电话：_____________.

诉讼请求

1、请求法院依法分割原、被告之父_______________死亡后所遗留的遗产(_______________价值_______________元)。

2、本案诉讼费用由_____被告承担。

事实与理由

_______________、_______________系亲兄妹，其父_______________去世后所留_______________，位于__________区__________街_____号院_____号楼_____单元_____号，建筑面积为__________平方米，产权证号：________________，登记号：_____________，丘(地)号：________________，__________所有权人_______________。

原、被告因该__________继承问题发生纠纷，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定，特向贵院提起诉讼，请求法院依法公判。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇25

原告：__________

被告：__________

诉讼请求：请求人民法院依法判决：

1、准予原、被告离婚;

2、婚生长女__________、次女__________由原告抚养，被告每月支付每个孩子__________元抚养费。

事实及理由

原、被告在20__年经人介绍认识，__________年__________月__________日登记结婚，__________年__________月__________日生育长女__________，__________年__________月__________日生育次女__________。

原、被告在结婚初期感情良好，随着共同生活的时间久了，原告发现被告经常和陌生女子进行暧昧聊天，导致双方逐渐产生矛盾。__________年__________月被告到__________开店，很少回家，__________年__________月原告生育完次女__________，正在坐月子期间，被告回家看望原告，原告无意之间发现，被告与一名陌生女子的微信聊天记录，被告在__________年__________月底与该女子发生性关系。原告在坐月子的特殊期间，得知被告做了如此伤害夫妻感情的行为，而且一直隐瞒原告，被告的行为严重伤害夫妻感情，导致原、被告夫妻感情彻底破裂。原、被告符合《中华人民共和国民法典》第三十二条应准予离婚的情形。

__________自出生以来，均是原告的母亲在帮助照顾，__________现在平坝区__________幼儿园读小(一)班，两个孩子现在生活环境稳定，由原告抚养有利于孩子的成长。

被告的行为已经导致夫妻感情彻底破裂，原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。

此致

__________市人民法院

具状人：

年 月 日

如有侵权，请联系删除。

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇26

原告：____________，性别____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份证号)，职业________，民族____，住所为____________(户籍地址)，联系地址为____________(收件地址)，联系电话为____________(手机号)。

被告：____________，性别____，____年____月____日出生(出生日期)，________________(身份证号)，职业________，民族____，住所为____________(户籍地址)，联系地址为____________(收件地址)，联系电话为____________(手机号)。

诉讼请求：

一、判令由原被告共同依法继承 (被继承人姓名)全部遗产;

二、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

____年____月____日(被继承人死亡日期)，____________(被继承人姓名)因____________(死亡)，未留下遗嘱。名下财产有____________(被继承人遗产列明)，________________(起诉原因)

因此，原告依据相关法律规定向贵院提起诉讼，请法院判如所请。

此致

____市____区人民法院

具状人(签字捺手印)：____________(原告姓名)

____年____月____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇27

原告：姓名________，性别____，出生年月日____________，民族____，文化程度____________，籍贯____，工作单位____________，住址____________，身份证号码____________，联系电话____________;

被告：姓名________，性别____，出生年月日____________，民族____，文化程度____________，籍贯____，工作单位____________，住址____________，身份证号码____________，联系电话____________;

诉讼请求：

一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币______元，违约金______元/天，(由________年________月________日至________年____月____日)逾期____个月，(按银行同期贷款利率计算)。

三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照_______元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币______元(大写：)。

四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失______元。(按银行现利率执行)。

五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

事实与理由

原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于______年______月______日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的____________花园______楼__门______号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于200__年__月__日将首付款人民币______元，于______年______月______日将贷款人民币______元付于被告账户，合计总房款______元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于20__年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《________市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今________年______月______日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布________年房屋租赁市场指导租金的通知》中《________年住宅房屋指导租金》________区________元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自________年____月____日至________年____月________日的违约金为人民币______元。

此致

______________人民法院

具状人：__________

________年____月____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇28

原告：_________________市_____________管理有限公司_____________物业管理处

地址：_________________深圳市圳市_______________路_____________E栋E01房

主要负责人

委托代理人

被告一：_________________文某

身份证号码：_________________51021__________________

住址：_________________深圳市深圳市罗湖区_____________综合楼二楼。

被告二：_________________深圳市_____区中电幼儿园

地址：_________________深圳市罗湖区_____________综合楼二楼。

法定代表人：_________________董__________

诉讼请求：_________________

1.被告一到管理处登记备案;

2.被告二提供其合法使用深圳市圳市罗湖区莲塘_____________综合楼的依据;

3.拆除相关设施，恢复原样，停止侵占小区的公共部位。

事实和理由：_________________

1.被告一到管理处登记备案;

根据管理处的查询，_____________综合楼的产权人已经于1月21日转变为被告一即文某的个人产权。但是从变更之日起至今，2月有余，被告一均未至管理处进行备案登记，管理处作为小区的物业服务单位，有义务对小区全体业主及出租户进行全面的信息登记。

2.被告二提供其合法使用深圳市圳市罗湖区莲塘_____________综合楼的依据;

产权人已经变更为被告一文某，被告二作为_____________综合楼的实际物业使用者，其应当向小区物业管理处提供其合法使用的依据。但自1月21日产权变更以来，被告二一直未向管理处提供合法使用的依据。

3.拆除相关设施，恢复原样，停止侵占小区的公共部位。

(1)被告二擅自将_____________综合楼后门的公共部位改成休息室。

_____________综合楼后门的平台和阶梯都属于小区的公共面积，平时供行人通行和使用。但被告二擅自将其改成休息室，并将其上锁封闭，导致小区业主通行和使用不便，引起业主极大不满。

(2)被告二将外墙天井封闭并加锁，在其内堆放杂物。

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇29

原告：_______，女，____岁，____族，农民，家住____________________________________。

诉讼代理人：________，____________________律师事务所律师。

被告：_______，男，____岁，____族，农民，家住____________________________________。

请求事项：

1、请求法院依法判决被告对甲遗留房屋无继承权；

2、请求法院依法判处被告返还房屋一间，并停止入住；

3、请求法院依法判决被告承担本案的全部诉讼费用。

事实和理由：

原告与被告系堂嫂与堂弟关系。原告为甲长子媳妇，育有一子__________，甲长子于______年车祸身亡，之后原告承担着赡养甲乙夫妻的重任，甲乙年迈，无生活来源。被告为甲乙亲生次子，自幼被送养甲兄________收养。________为甲乙之女。______年____月，甲离世，留下与乙共有房屋五间(位于____________________________)，无遗嘱。甲死后，乙、原告、被告、__________、________就房产归属发生争议，随后，在________的怂恿下，被告入住了五间房中的一间。被告作为________的养子，未对甲履行赡养义务，原告认为被告无房屋继承权，现原告要求被告搬出房屋，停止侵占。

综上所述，根据《民法典》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，特诉至贵院，请求法院依法支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。

此致

___________人民法院

具状人：__________

_______年___月___日

附：起诉状副本1份

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇30

原告：_________________欧__________，男，汉族，19__________年__________月__________日出生，__________县__________镇__________村__________组村民，身份证号码__________，联系电话：_________________。

被告：_________________欧__________，男，汉族，19__________年__________月__________日出生，__________县__________镇__________村__________组村民，身份证号码__________，联系电话：_________________。

案由：_________________民间借贷纠纷。

诉讼请求：_________________

1、依法判令被告立即偿还原告借款本金_____万元及利息(注：_________________利息计算至债务全部清偿日止。现暂从20__________年_____月计算至起诉之日即20__________年_____月、按月一分五计息、共_____________元整);

2、由被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：_________________

原、被告双方系同村村民。20__________年__________月__________日，被告因需资金周转，向原告提出借款。原告出于帮忙之心，拿出自己全部的积蓄_____万元和向他人借的_____万元共_____万元整一起借给被告，被告出具了借条一张。借条载明：_________________借现金_____万元，借期_____个月，月利息一分五，逾期利息八分。后被告共支付给了原告_____个月的利息。截止同年_____月份，被告分三次偿还了原告借款本金_____万元。此后被告既未向原告支付利息，也未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金及利息，但均未果，被告现在还躲避原告。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇31

原告(写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、身份证号码)。联系电话

被告(写法同上)

请求事项

1.准许原告与被告离婚;

2.婚生子/女___________由原告/被告抚养;(无子女或子女已经成年并有劳动能力，本项不写)

3.婚后共同财产__________;(如何分割的意见，无共同财产本项不写)

4.判令被告向原告补偿__________元;(无相关情形本项不写)

5.本案诉讼费用由被告负担。

事实和理由

原告与被告于__________ 年__________月__________日经人介绍/由父母包办/自愿登记结婚，没有感情基础/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(长子__________现年__________ 岁，次子__________现年__________岁，三子__________现年__________岁，长女__________现年__________岁，次女__________现年__________岁，三女__________现年__________岁)。由于双方性格不合/被告思想堕落/抹牌赌博/贩毒吸毒屡教不改/贪财好色/水性扬花/卖淫嫖娼/经常殴打原告/离家出走……，已经分居2年以上。原告婚前财产有(房屋、汽车、存款、嫁妆、知识产权、股票、企业股份等);婚后共同财产有(房屋、汽车、存款、知识产权、股票、企业股份等)。

综上所述，由于被告__________，原被告现已无法一起共同生活，但双方未能协议离婚。原告特依《民法典》第__________条的规定，提起诉讼，请准予离婚，并就子女抚养、财产分割一并判决，是为公允。

此致

__________人民法院

具状人__________(签名/捺指印)

__________年__________月__________日

附：1.本状副本1份;

2.书证__________份;

3.(证人姓名、住址)

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇32

民事起诉状（民间借贷）

原告：___________，性别：___，身份证号：______________，住址：___________________，联系电话：_______________

被告一：黄，性别：男，身份证号：，住址：广东省茂名市茂南区宫山三路房，联系电话：_______________

被告二：，性别：___，身份证号：______________，住址：___________________，联系电话：_______________

诉讼请求：

1、请求人民法院依法判决被告一偿还原告欠款本金及利息_____元；

2、判决被告一向原告支付违约金_____元；

3、原告为实现债权而委托律师的委托费用_____由被告一承担；

4、本案所产生的诉讼费、保全费用均由被告一承担；

5、由被告二对上诉费用承担连带责任。

事实与理由：

原、被告双方系朋友关系。______年____月____日，被告一因需资金周转，向原告提出借款。原告出于帮忙之心，拿出自己全部的积蓄共______万元整一起借给被告，被告出具了借条一张。借条载明：借现金______万元，借期___个月，月利息三分。被告二作为担保人提供担保。截止______年____月____日被告一向原告三次借款，共计欠款______万元。

此后被告既未向原告支付利息，也未偿还借款本金。原告多次要求被告一清偿借款本金及利息，但均未果，被告一现在还躲避原告，担保人也拒绝履行担保责任。

原告认为，合法的借贷关系应受法律保护，债务应当清偿。被告一躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约，也侵犯了原告的合法权益。

综上，为维护原告的合法权益，特具状诉至贵院，诚望判如所请。

此致

______人民法院

具状人(签字)：_________

______年____月____日

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇33

原告：_________，男

________年______月______日生

___族，住____________________

被告：：_________，男

________年______月______日生

___族，住____________________

诉讼请求

1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币__________________元;

2、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由

原被告本系朋友关系，____________年___月______日，被告因购买房产向原告借款__________________元，为原告出具借条一张，约定_________年______月归还。该款项到期后，经原告多次催讨，被告仍拒不偿还，为了维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请。

此致

_________人民法院

具状人：_______

起诉日期：_______

民事起诉状（离婚诉讼专用） 篇34

原告(第三人)：______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。

被告(原生效判决、裁定、调解书双方当事人)：______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。

诉讼请求：_________________

1、明确的撤销原生效判决、裁定、调解书的全部或部分内容的诉讼请求;

事实和理由：_________________

证据和证据来源：_________________1、因不能归责于本人的事由未参加诉讼的证据;2、发生法律效力的判决、裁定、调解书的全部或部分内容错误的证据;3、发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的证据;4、其他证明诉讼请求的证据。

此致

_____________人民法院

具状人：______________(签名)

_____________年__________月__________日