购销合同欠款起诉状（精选3篇）

购销合同欠款起诉状（精选3篇）

购销合同欠款起诉状 篇1

起诉单位：_________________(全称)：________市________县________建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑.

流动资金：________万元

何时经何部门批准开业：________年________月份经________县基建局批准

地址：________县________乡________电话：________________

开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________

法定代表人姓名：_________________职务：_________________

被告单位(全称)：________市职工教育培训中心

地址：________市________-________路________号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。

此致

________________人民法院

具状人：________________建筑公司

________年________月________日

购销合同欠款起诉状 篇2

原告：__________________身份证号码：_________________住所地：_________________电话：__________________

被告：__________________身份证号码：_________________住所地：_________________电话：__________________

诉讼请求：_________________

1、判令被告偿还借款本金_______________元、利息_____________元;

2、判令被告承担诉讼费用。

事实与理由：______________

此致

___________人民法院

原告人：_____________

__________年_____月_____日

购销合同欠款起诉状 篇3

原告:_____________,性别：__________，__________族, __________年__________月__________日出生，住址：_______________。

被告：_______________有限公司，住所地：____________________，联系电话：____________________。

法定代表人：_______________ 职务：______________，联系电话：______________。

诉讼请求：

1、依法判决被告支付工程款___________元及利息___________元;

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

______年______月______日和______年______月______日原告与被告______有限公司分别签定《____________设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责______地区的____________工程施工及系统维护。______年______月______日原告____________有限公司确认______工程款为______元, ______年______月______日确认______工程款为______元，合计总价款为______元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日给付______合同部分工程款______元，______年______月______日给付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各种理由推脱，拒绝支付，。

综上所述，根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。

此致

________________人民法院

具状人：_______________

_________年_________月_________日