承揽合同的违约赔偿责任【精选三篇】

承揽合同的违约赔偿责任（通用3篇）

承揽合同的违约赔偿责任 篇1

甲方：______都城物业发展有限公司

乙方：_______劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于：

1、_____年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》，乙方购买_____劲松路甲1号松华园小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币_____元。

2、甲方应于_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自20__年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_____年_____月_____日。

5、乙方已于_____年_____月_____日办理了入住手续，接收了商品房。

6、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于_____年月日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：______________

__年________月________日

承揽合同的违约赔偿责任 篇2

甲方：

乙方：

鉴于：

1、______年____月____日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》，乙方购买__________支付购房款人民币元。

2、甲方应于______年____月____日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自______年____月____日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至______年____月____日。

5、乙方已于______年____月____日办理了入住手续，接收了商品房。

6、自______年____月____日起至______年____月____日止，甲方逾期交房日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于______年____月____日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

承揽合同的违约赔偿责任 篇3

定作人：______________签订地点：___________

承揽人：______________签订时间：___________

第一条承揽项目(注：空格如不够用，可以另接)

承揽项目名称及内容_____________________

计量单位______________

数量或工作量______________

报酬______________

单价______________

总价______________

第二条技术标准、质量要求：_____________________

第三条承揽人使用的材料由定作人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：__________

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_________________

第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是：________________

第七条定作人协助承揽人的事项与要求：____________________

第八条工作成果交付的期限、方式及地点：______________________

第九条工作成果验收标准、方法和期限：________________________

第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及条件：________________

第十一条定作人应在______年______月______日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)______元。

第十二条结算方式及期限：_________________

第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十四条本合同解除的条件：

(一)定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

(二)_________________________________________

第十五条定作人违约责任：_______________________

承揽人违约责任：_________________________________

第十六条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：(只能选择一种)

(一)提交___________________________委员会_____;

(二)依法向_____________________人民法院起诉。

第十七条其他约定事项：___________________

定作人______________

定作人______________(章)：住所：______________

营业执照号码：______________身份证号：______________

法定代表人：______________委托代理人：______________

电话：______________传真：______________

开户银行：______________账号：______________

税号：______________邮政编码：______________

承揽人______________

承揽人______________(章)：住所：______________

营业执照号码：______________身份证号：______________

法定代表人：______________委托代理人：______________

电话：______________传真：______________

开户银行：______________账号：______________

税号：______________邮政编码：_______________

_____________年_______月_____日