采购合同样本(通用32篇)
时间:2024-04-21 11:20:06
采购合同样本(精选32篇)
内容导航
采购合同样本 篇1采购合同样本 篇2采购合同样本 篇3采购合同样本 篇4采购合同样本 篇5采购合同样本 篇6采购合同样本 篇7采购合同样本 篇8采购合同样本 篇9采购合同样本 篇10采购合同样本 篇11采购合同样本 篇12采购合同样本 篇13采购合同样本 篇14采购合同样本 篇15采购合同样本 篇16采购合同样本 篇17采购合同样本 篇18采购合同样本 篇19采购合同样本 篇20采购合同样本 篇21采购合同样本 篇22采购合同样本 篇23采购合同样本 篇24采购合同样本 篇25采购合同样本 篇26采购合同样本 篇27采购合同样本 篇28采购合同样本 篇29采购合同样本 篇30采购合同样本 篇31采购合同样本 篇32采购合同样本 篇1
合同编号:
需方单位: (简称甲方)
供应单位: (简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
一、产品供应要求:
产品名称 产地 规格等级 数量(t) 单价(元/t) 总价 备注
合计人民币金额(大写)
(说明:本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)
二、交(提)货时间、地点及方式:
1、工程名称:
2、产品用途:
3、交(提)货地点:
4、交(提)货方式:
5、交(提)货时间、数量:
6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应提供堆放场地,并做好验收工作。
7、其他约定:
三、结算和付款方式:
1、结算方式:交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限:
(1) 双方在合同签订后 甲方付款 %;
乙方供货 %后 甲方付款 %;
乙方供货 %后 甲方付款 %。
(2) 乙方供货结束 月内 甲方付清货款。
(3) 其他约定:
四、技术要求:
1、 乙方应严格按照产品标准(生产)供应,超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定,随每批产品提供《质量检验报告》。
3、其他要求:
五、验收标准、方法及提出异议期限:
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失,由乙方按违约责任承担。
六、有下列情形之一,可以解除合同:
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务:
4、一方延迟履行主要义务,经催告后 天内仍未履行:
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
七、违约责任:
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式:
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请分中心进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力:
1、因不可抗力,致使合同不能履行,免除承担违约责任,但必须及时通知对方,并在合同期限内提供证明。
2、其他:
十、其他约定事项:
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定:
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的,签定后生效。
2、本合同签约地点:
3、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份,上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份,如鉴证、则鉴证机关二份。
供方: 需方:
单位名称: 单位名称:
法定代表人: 法定代表人:
采购合同样本 篇2
合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方协商,甲方委托乙方负责甲方_________项目工程。工程含税总额:_________元整(¥_______)。双方必需共同遵守以下条款:甲乙双方按照中华人民共和国有关法规严格履行合同。双方商定招标项目价格。乙方按项目清单采购有关软硬设备并负责项目的安装和调试。
一、甲方责任
1.甲方向乙方提供设备的相关资料及安装需求。
2.甲方安排专人协助乙方对采购设备进行现场安装调试工作。
3.乙方施工完毕后,甲方在合同规定时间内组织工程验收。
4.甲方按合同规定付款条款支付乙方工程费用。
二、乙方责任
1.乙方严格按照招标项目采购所有产品(甲方提出调整除外)。
2.乙方需在_________城区设有办事处,并安排专人跟进项目进行;专人响应用户请求时间不超过1小时。
3.乙方按甲方要求将设备送到指定交货地点并进行安装、调试。
4.乙方在合同规定时间内完成设备采购及安装调试,若因不可抗力延误工程进度,乙方须以书面形式向甲方提出延期申请,并经甲方同意后方可延时。
5.乙方对甲方提供的售后服务需遵照《_________》。
三、采购过程中要求设备更改、添加、删除时,提出的一方必须以书面形式通知另一方,双方经签名确认作为本合同的重要补充部分。因设备调整引起交货期延误虽属乙方责任,但交货日期应得到甲方同意方可作顺延处理。
四、验收合格标准:乙方提供设备的相应单据凭证,设备点数验收后,甲、乙双方派具有相应工程师资格的专业人员进行现场设备调试,试运行三个月确认质量无误后,双方签订验收报告。
五、工期规定:本项工程于_________年_________月_________日前完成。
六、工程含税总费用:(大写)_________(¥_________)。发生工程项目变更后需补回以甲乙双方签证的工程增减量差额。
七、工程款项支付和结算(以人民币结算,含税):
1.合同签订后_________天内,甲方一次性向乙方预付合同总价的_________%(¥_________),即(大写)_________。
2.乙方于合同规定工期内完成设备采购交给甲方,甲方点数验收起三个工作日内,向乙方支付合同总价的_____%(¥____),即(大写)_________。
3.甲方于点数验收设备之日起,对乙方提供设备试运行不少于_________天无误后,支付合同总价的_________%(¥_____),即(大写)_________给乙方,支付时间在_________天内完成。
4.余下合同总金额_______%(¥_______),即(大写)_______将作为设备保修条款的保证金;每年本合同签定之日起_______日内返还合同总价的_________%给乙方。
八、违约责任
1.乙方需严格按照合同,在规定时间内进行设备采购,如若逾期未能完成,从规定期限起乙方每天按合同总额的千分之一赔偿给甲方作违约金。
2.如甲方未能按时支付有关工程款项和保证金,从规定限期起每天按合同总额的千分之一结算给乙方,作为滞纳金。
九、甲乙双方需共同遵守相关的设备售后服务条款。
十、本合同一式三份,甲方保存一份,乙方保存一份,见证方保存一份,自签定之日起生效。
十一、本合同条款和产品技术、设备规格出现更新及变更,由双方协商解决。
十二、双方发生争议而不能协商解决时,可提交_________仲裁机构作公平合理的裁决。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
负责人(签字):_______负责人(签字):_______
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇3
甲方:____
乙方:____
根据《中华人民共和国合同法》和《梅州市人民医院印发规定》梅州市人民医院医用材料采购管理实施细则(暂行)根据《中华人民共和国通知》(梅市医字[20____]19号),为明确甲乙双方的权利和义务,保证甲方医用耗材的正常供应和产品质量,保证临床医疗的安全,有效减轻患者的经济负担,本着平等、诚实信用的原则,双方经协商一致,签订以下合同,共同遵守和执行。
第1条甲乙双方明确,根据梅州市人民医院医用耗材招标结果,本合同条款适用于配送和采购活动。
第2条乙方承诺按甲方计划按时、按质、按量供货,否则视为违约。
第3条交付周期:
乙方应在确认甲方订单通知后24小时内发货,最长不超过48小时。乙方应在12小时内将急救耗材运送到位。如果乙方未能在规定期限内交货,甲方有权选择其他经销商交货。
第4条医用耗材的验收和异议
乙方发货时,甲方应对医用耗材的名称、规格、生产厂家、批号、数量、有效期、包装进行验收。如果交付的医用耗材与甲方的计划不一致或不符合合同要求,甲方可要求乙方立即退货、换货和补货。甲方有权拒绝接受不符合质量要求的医用耗材,乙方应及时更换不符合质量标准的医用耗材,不影响甲方的临床应用、甲方在临床使用过程中发现医用耗材不符合质量要求(包括严重不良反应)的,应立即暂停使用并向上级部门报告。
有上述情形之一的,甲方应在十日内向乙方提出书面异议,乙方应在收到甲方异议后十日内负责处理,否则视为默认异议和甲方提出的处理意见、不符合合同规定的医用耗材,甲方必须出具有效证明后方可拒付。因使用、储存、维护等不当导致甲方产品质量下降。,甲方不得提出任何异议。
本规定的实施并不免除乙方因医用耗材质量而产生的其他责任。
第5条产品的技术标准和要求:
(1)乙方经销产品的技术标准应符合国家监督管理部门颁布的最新官方标准,并应提供经销产品的相关证明,包括营业执照、生产许可证、产品注册证书等。
(2)除非甲方有特殊要求,乙方经销产品的计量和数量单位应使用国家通用的计量和数量单位;
(3)除甲方对医用耗材有效期有特殊要求或规定外,乙方提供的产品剩余有效期应占整个有效期的三分之二以上;
(4)乙方提供的所有产品应按照标准的保护措施进行包装,但制造商或管理部门对包装的特殊规定除外,以防止产品在运输过程中损坏或变质,并确保产品安全无损地交付至指定地点;每个包装箱上都应附有详细的装箱单、质量检验报告和产品证书。包装箱内外的包装、标记和文件应符合甲方的要求,包括甲方提出的特殊要求;产品包装必须附有国家规定的下列中文标志:包括产品名称、型号、规格;生产企业的名称、注册地址、生产地址和联系方式;产品注册证号和生产许可证号;产品标准号;产品的生产日期或批次(系列)号;电源连接条件,输入功率;限期使用的产品应当标明有效期;根据产品特点应标注的图形、符号等相关内容。
第六条伴随服务的要求:
(1)乙方的交货方式为现场交货,乙方应按甲方要求办理运输至指定地点、所有与运输和保险相关的费用由乙方承担,同时提供以下服务:产品的现场搬运或仓储;提供产品拆包或分装工具;开箱时无条件及时更换破损、近期产品或其他不合格包装产品;在甲方指定的地点对甲方的临床应用进行现场讲解或培训;乙方提供的其他相关服务、
(2)乙方具有解决紧急问题的能力。如甲方在耗材使用过程中发现问题,乙方应及时到甲方现场解决。
第7条乙方的违约责任:
(1)因医用耗材产品质量问题或其他事故造成的不良后果,乙方应承担相关责任;如因乙方供应的医用耗材质量问题导致医疗事故或纠纷,乙方应积极配合甲方处理善后事宜;
(2)乙方接到甲方计划通知后拒绝供应或未及时供应的,乙方应承担相关责任;
八、供货价格及付款结算:
(1)供货价格:
1、甲乙双方执行梅州市人民医院医用耗材招标采购现场会议确定的中标价格。详见附表。
上述价格包括成本、运输、包装、伴随服务、税收和所有其他额外费用,在合同期内不会因市场价格波动而改变。但国家政策价格如有调整,将根据上级行政部门的有关规定另行协商签订补充协议。
(二)付款结算:甲方应在收到乙方发放的医用耗材后90天内进行付款结算、
第九条因履行合同发生的争议,由当事人向上级机关报告,协调解决;协调不成的,当事人可以依照有关法律法规将争议提交仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签字之日起生效。
第十一条本合同自20____年4月1日起至20____年3月31日止。
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):____乙方(盖章):____
法定代表人:____法人代表:____
签署日期:____年____月____日
采购合同样本 篇4
根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定, 经双方协商签订合同,并共同信守下列条款: 合同编号:
一、品名, 规格, 数量, 价格, 交货日期: 签约日期: 20xx.09.01
二、质量标准、验收方法:以客户来样为准,并需最终通过客户QC验收。 三、包装要求、费用负担:出口纸箱包装。 四、收货单位、交货地点:货送至需方仓库。
五、运输方式、费用负担:卡车运输,费用由供方承担。
六、付款时间、付款方式:出货后三十天内,需方凭供方提供增值税发票付清货款。
七、供方经济责任:
①应按合同规定、按时、按质、按量交货,否则应承担需方由此所受的经济损失。
② 如发生未按合同规定数量交货的情况,对于已交部分的货物需方有权作退货处理,对于未交的货物是否需要补交,何时补交,均按需方的要求办理。
八、需方经济责任:
①变更产品品种、规格而未及时通知供方,需方应承担供方由此而遭受的经济损失。
②供方在送货之前,应与需方联系,确定仓库后,再行送货。如需方无故拒收,应承担供方的运费损失和运输部门的罚金。
③错填到货地点或接货人,需方应承担供方由此而遭受的经济损失。
九、供方须凭货物进仓单、增值税发票及出口货物专用缴款书向需方收取货款,如需方(或客户)提供主、辅材料以及包装、则此费用由供方承担,并在货款给付时扣除。
十、本合同依法签订,具有法律效力,任何一方不得擅自变更或解除时,须经双方协商同意,依法另立协议。
十一、本合同如发生纠纷,供、需双方约定由需方所在地人民法院处理解决。
十二、备注:
1以上交货期为出厂日期,供方需严格遵守,如有任何推迟,供方需接受每星期5%的罚款。
2.出货数量不允许短装。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇5
经甲乙双方协商,乙方代为甲方食堂采购食品,为确保双方合作事宜,特拟定此合同,双方必须共同遵守。
第一条:采购日期,数量及价格
1、乙方必须在一星期前将各类伙食品名、价格清单交给甲方。
2、所有蔬菜必须保证新鲜,不得出现腐烂,变质等情况。如果发现,甲方有权将不合格的蔬菜退给乙方,并要求乙方在指定的时间内按甲方要求重新换货。
3、甲方必须提前一天将需要采购的各类食品的品名、数量清单交给乙方。
4、各类食品的单价以 天为一周期为准,价格经双方协商同意后,不允许任何一方擅自更改。如需更改,不许经双方认可。
5、乙方必须在每天的 点之前将采购的食品送至甲方指定地点(甲方食堂所在地)。
第二条:质量
1、乙方采购的食品,必须保证新鲜,不得出现腐烂、变质。
2、乙方采购的肉类、蛋类、鱼类、禽类、豆制品及绿叶菜等必须符合国家规定的卫生质量标准。
3、甲方有权将不合格的食品退给乙方,并要求乙方在指定的时间内重新采购。
第三条:数量、验收及货款结算办法
1、甲方申购数量以市斤计量,差距不可多送或少送5%为限度,否则甲方则退给乙方,或要求补送。
2、数量以甲方过磅为准。
3、货款为 天结算一次,甲方不得无故延长结算时间。
第四条:违约责任
1、如果乙方不能达到甲方要求或不按清单配送,甲方可提前一个星期书面通知乙方终止协议书。
2、如果甲方未按协议书规定的日期支付货款,乙方可提前一个星期书面通知甲方终止协议书。
3、甲乙双方在履行本协议过程中发生争议应协商解决,协商不成,依法向人民法院起诉。
第五条:其他
1、本协议书经双方签字、盖章后即日生效,先试运行一个月,一个月后双方如无异议,本协议书有效期为壹年。
2、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: (按手印)
乙方: (按手印)
年月日:
采购合同样本 篇6
采购的合同是企业(供方)与分供一方,经过双方的谈判的协商一致的同意而签订的供需关系的法律性的文件,合同的双方都应遵守和履行,并且是双方联系的共同的语言的基础。下面的采购合同便是由合同范本栏目为大家提供的,并提供,欢迎阅读。更新更多的采购合同范本敬请关注。采购合同甲方(采购单位):____________________________电话:______________乙方(供货单位):____________________________电话:______________甲乙双方根据________年____月____日______政府采购中心第______号采购项目招标结果及相关招投标文件,经协商一致,订立本合同,供双方共同遵守:
第一条甲方采购的物品内容和成交价格:(金额单位:人民币元)物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)合计(大写)______配送物品:______________________________甲方不再另付任何费用。
第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
3、乙方售后服务响应时间:__________________。否则,甲方可自行组织维修,费用由乙方承担,甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
4、如因乙方物品质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。
第三条交付和验收
1、交付时间:__________________;交付地点:__________________。
2、乙方负责物品的运送、安装、调试,负责基本操作培训等工作,直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。
3、验收时间:甲方必须于乙方提出验收申请后______个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
4、验收标准:
1)单证齐全:应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;
2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
第四条货款的结算
1、结算依据:采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
2、结算方式:________________________
第五条乙方的违约责任:
1、乙方不能交货的,甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的,由乙方负责包修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用;
3、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付每日____________的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
第六条甲方的违约责任:
1、甲方逾期付款的,应按照每日____________的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;
2、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。
第七条不可抗力甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议,由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论;
2、执行本合同发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条监督和管理
1、合同订立后,双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的,应先征得政府采购监督管理部门同意,并送其备案。
2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查,如实反映情况,提供有关资料;否则,将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。
第十条无效合同甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定,被宣告合同无效的,一切责任概由过错方自行承担。
第十一条附则
1、______政府采购中心第______号采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分,甲、乙双方必须全面遵守,如有违反,应承担违约责任。
2、本合同一式三份,甲方、乙方、______政府采购中心各执一份。
3、本合同自签订之日起生效。
4、附件:采购单位(甲方):______________ 供货单位(乙方):______________法定代表人:______________法定代表人:______________委托代理人:______________委托代理人:______________开户银行:_______________开户银行:______________帐号:__________________帐号:_________________电话:__________________电话:_________________签约地址:______________签约时间:________年____月____日
返
采购合同样本 篇7
甲方:
乙方:
校有关规定和按照学项目谈判要求以及乙方的报价等,为了更进一步明确双方的责任,维护双方的合法利益,经双方协商一致签订以下合同。
一、合同金额(人民币):大写小写
二、所供品种、规格/型号、材质、数量、价格见附表。
三、合同履行保证金:乙方投标保证金自供货合同签订后自动转为合同履行保证金,待合同顺利履行完成后十个工作日内全额无息退还。四、交货地点:
五、供货时间:年。月日。
六、产品质量及包装标准:乙方提供的产品必须符合与投标所提供的样品质量一致。
七、运输方式及费用:由乙方负责运输,运费及装卸费由乙方承担。
八、供货验收:乙方按甲方要求的时间地点进行供货,由甲方组织相关单位对超市设备在质量、规格、材质等方面进行供货验收,并签字确认。
九、付款方式:经甲方验收合格后十五个工作日内付合同总价款90%,剩余10%在质保期满后十个工作日内付清。同时,在结付账款时要求乙方提供以下资料:
1.中标通知书;
2.供货验收单;
3.采购合同;
4.正规统一的税务发票。
十、甲方的权利与义务:
1.甲方有权根据采购要求及国家标准对乙方的产品质量、售后服务等进行监督检查;
2.甲方要求乙方在确认供货合同签订及供货安装过程中,若市场价格出现变动,供货价格保持原价格不变;
3.乙方向甲方提供的产品质量、外形感观等与乙方投标时所报规格、品牌、材质不一致时,甲方有权要求乙方及时退、换,其给甲方造成损失的由乙方承担;
4.若乙方有下列情形之一,甲方有权扣除相应的合同履行保证金作为违约金收归甲方所有﹙履行保证金的扣除不影响乙方履行本合同规定的各项义务﹚,或终止合同并取消乙方的供货资格:
(1)乙方违反甲方采购要求,并受到使用单位投诉达到3次以上;
(2)乙方超过合同规定价格,收取额外费用者;
(3)乙方未按合同约定的各项条款向甲方交货或超过约定时间三天以上交货者;
(4)乙方违反合同约定,在甲方同意其纠正的,在规定期限内仍未能纠正者;
5.在乙方完成合同所有条款的情况下,甲方应如期支付货款给乙方。
6.甲方若不能按时付款,超过约定付款时间15个工作日,乙方有权收回向甲方售出的超市设备。
十一、乙方的权利和义务;
1.乙方应严格执行国家法律法规,守法经营,按章办事,自觉维护甲方的利益;
2.在具体供货履行时,乙方须按照要求的供货期限、交货地点供货并做好相关服务工作;
4.乙方所供应的设备均应有合格证书或出厂检测报告,符合国家行业标准,满足甲方方的采购要求;
5.乙方应保证所提供超市设备质量、规格、材质和品牌应与乙方投标时报价表所填报的一致;
6.乙方因保证所供设备是全新的、未使用过的原装合格正品;
7.乙方须按甲方要求的供货期限、交货地点和品种数量、质量、规格供货;
8.若所供设备出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担;
9.乙方应主动接受甲方的监督检查,做到诚实守信。
10.乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣,一经发现,甲方可立即全面终止合同,并没收履约保证金,同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
十二、售后服务:
1.乙方所供设备质保期为壹年,质保期满后乙方需同甲方商议并签订售后服务协议。
2.乙方所供设备在质量保修期内出现质量问题,乙方应在接到通知后小时内响应,换,并承担调换的费用;如乙方两次调换仍不能达到质量标准和甲方的使用要求,视作乙方未能按时交货,甲方方有权追究乙方的违约责任;
3.乙方须指派人定期联系售后服务事宜。
十三、合同生效:
1.供需双方对本合同条款都已充分理解并无任何疑义。
2.本合同经供需双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
十四、合同解除的其他情形:
本合同在下述情形下可以予以解除
1.乙方方在合同执行过程中出现重大质量问题的;
2.双方协商一致解除本合同;
3.由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行没有必要,双方均可要求解除合同。合同签订双方依据本合同的权利义务终止,但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除应不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外,引起合同解除的是由一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失;
4.一方不履行合同条款,造成另一方无法执行合同协议,协商又不能解决,根据合同约定的情形守约方可以通知对方合同终止履行。
5.乙方向甲方提供任何形式的回扣;
6.本合同正常履行完毕。
十五、争议解决办法:
1.因供货质量问题发生争议,由或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。
2.在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议,供需双方应通过友好协商的办法进行解决,如解决不了,则申请向人民法院提起诉讼解决。
十六、补充条款:质量技术监督局
十七、其它:
1.如有未尽事宜。由双方依法订立补充合同。
2.本合同一式份,由甲方执份,乙方执附件:《设备采购品种、规格、材质、数量、价格表》
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇8
甲方(供方):
乙方(需方):
依据双方协议.今乙方向甲方采购以下产品:
一) 检验依据:供方根据需方所定产品之规格按行业标准生产,并提供质检报告及合格证(自乙方验收之日起)。
二) 验收期限:收货方收到货后,若十五日内无异议视为供方的货物符合订单要求。
三) 交货地点和方式:货送到需方指定的交货地点。
四) 乙方于异议期内提出质量异议,按如下方式处理:
1.甲乙双方就货物之质量达成一致意见,甲方就存在质量瑕疵的货物给乙方造成的损失承担赔偿责任。
2. 甲乙双方就货物之质量无法达成一致意见,可委托双方共同认可的鉴定机构对货物质量进行鉴定,根据鉴定结果承担相应责任。
五) 本协议履行过程中,未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。如发生争议、纠纷,双方首先应协商解决。协商无法解决时,可向深圳市人民法院提起诉讼。
六) 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇9
购货单位:(以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
为发挥各自优势,友好合作,互利共赢,甲乙双方经友好协商就本合同项下物料的供需事宜达成一致。为明确双方权利与义务,特订立本合同,以资共同遵守。
二、合同物料单价的调整:
1、乙方应每月向甲方通报合同物料的相关材料的价格信息,以使甲方合同物料的定价作到透明合理。乙方如对合同物料的价格进行调整,应提前十五天(提前通知的时间由业务部门根据产品性质自行确定,此时间供参考)书面通知甲方。如双方协商一致,可签订新的价格表或合同。
2、以上价格均为含17%增值税价及运费,在合同规定的交货或提货期内,如遇市场或甲乙双方商定调整价格时,对合同交货当月(季)实行“遇涨不涨,遇降不降”。乙方逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。
3、为确保甲乙双方长期有效的合作关系,乙方提供给甲方的合同物料必须最具市场竞争力。如乙方销售与合同物料类似的产品给其他客户,则乙方必须保证合同物料与这些类似产品相比价格最低;在其他厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的合同产品时,甲方有权要求乙方在保证质量的前提下,将价格调整到与其他厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起十五天内不予调整价格也不能合理说明原因的,甲方可以终止本合同的履行。
4、合同物料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: _______________(如有计算方法请详细写明,否则请删除此条)
三、合同物料的技术标准(包括质量要求)
按国家标准以及双方签订的技术协议执行。(零部件应保证为原厂原装全新正品)
四、合同物料的包装标准、包装物的供应与回收
1、合同物料的包装,按需方企业技术规定执行:______________________________;
2、包装物标识规定:______________________________________________________;
3、如该合同物料没有需方产品的包装企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。
4、合同物料的包装物,由乙方负责供应;包装费用,由乙方负责。如果甲方有特殊要求的,双方应在合同中商定。
5、甲方负责乙方要求回收的合同物料包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七天内将合同物料的包装物运走,否则,对包装物的任何问题甲方不负责。
五、运输(交货)
乙方应按甲方采购订单准时以汽车运输方式送货至甲方工厂内指定仓库,由甲方仓库派员点收经检验合格后,开具入库单,运费乙方负责。所送合同物料必须做到包装完整、标识明确、规格统一;并附送清单,做到数量与采购订单相符,并在送货单上注明物料名称、规格、数量、单位及生产厂的合格证。 乙方在将货物交货运至甲方内指定仓库内之前货物灭失、损坏的风险由乙方承担; 货物运至甲方内指定仓库内之后货物灭失、损坏的风险由甲方承担。
六、货款的结算
1、货款结算方式为:每月二十五日前结清截止上月二十五日检验合格的合同物料的货款,扣除货款__________元(质量保证金可采用在每次支付货款时扣除一定比例的方式)作为质量保证金,乙方根据余额开具发票,甲方以承兑汇票的方式支付货款(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付,由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方)。
2、质量保证金于双方终止业务来往的一年内按季度结清。第一季度结算_____%,第二季度结算______%,第三季度结算______%,第四季度结算______%。
七、验收方法
甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收,验收标准与手段按照双方技术协议的规定或行业通行标准(或国家标准)执行。双方如对质量问题产生争议的,按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。
八、对合同物料提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中,如果发现合同物料的品种、型号、规格、色泽和质量不符合规定,应妥为保管并在 天内向乙方提出书面异议。书面异议中,应说明合同号和到货日期;不符合规定的合同物料的名称、型号、规格、色泽、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的合同物料的处理意见。在付款期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、乙方在接到需方书面异议后,应在_____天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3、合同物料在用于甲方生产过程中出现质量问题,乙方应对此负全部责任,甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的材料,乙方应负责退、换。由此引起所涉及之货款无法按时付款的,甲方不承担任何责任,但由此造成甲方不能生产或延误的,其损失由乙方承担赔偿责任。
4、合同物料出现售后质量问题的,由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测,报告确认属乙方责任的,由乙方承担全部责任。
九、乙方的违约责任
1、乙方不能按时、按质、按量交货的,根据不同情况进行处理,具体如下:
(1)因质量问题批次检验不合格退货的,支付当批货值的5%的违约金,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原采购订单要求的交货期内重新提交合格批产品;不能在原订单要求的交货期内重新提交合格批产品的,应及时知会甲方,并按第(4)项支付违约金。
(2)因质量问题批次检验不合格让步接收的,扣除当批货值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的,按未能按期按量交货造成停工处理,按50元/工时累计赔偿停产损失,物料损失由乙方负责;
(4)未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的,支付违约金3000元/次;
(5)未能按期、按量交货或不合格造成出货延误,批次或零星不合格(料废)造成出货延误的,支付违约金5000元/次,损失另计;
(6) 故意将不合格物料混放在合格品中,或明知是不合格品却冒充合格品的,支付20xx0元违约金,情节严重的除支付违约金外取消供应商资格;
(7)未经确认,私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家,支付20xx0元违约金,情节严重的除支付违约金外取消供应商资格;
(8)送货实物数量或重量不足,支付欠数货值10倍的违约金;
2、乙方所交的合同物料品种、型号、规格、色泽、质量不符合合同规定的,除按以上支付违约金外,乙方还必须负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。
3、乙方因合同物料的包装不符合合同规定,除按以上支付违约金外,乙方必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4、乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、色泽、质量不符合合同规定的合同物料,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,由乙方承担。
5、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商的,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,并自动解除乙方未按时完成部分的采购计划。
6、合同物料错发到货地点或接货人的,乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金,并承担由此增加的费用。
十、甲方的违约责任
1、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。
2、甲方无正当理由拒绝接货的,应当承担由此造成的损失;甲方如错填到货地点或接货人,应当承担乙方因此所受的损失。
十一、合同的变更、解除:
1、合同期内,甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现,均可解除合同。
2、乙方连续或累计二个月未能按时交货的,或生产的合同产品发生重大质量事故的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
3、合同因任何原因而解除,乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等,归还甲方。
十二、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 本条的不可抗力是指合同法上规定的定义。
十三、其他
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
3、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
4、本合同经双方签字并加盖合同专用章后生效,(以互发传真方式签订合同时,注明“本合同由双方采用互发传真方式签订,合同文本传真原件有效”)有效期自20____年____月___日到20____年____月____日。期满前30天内一方未提出终止的,合同自动延续。
5、双方签订的《技术协议》、《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《采购订单》为本合同的附件。
6、双方可以用电子邮件的方式对合同中的材料的品种、型号、规格、色泽、质量的变化等进行协商,作为本合同履行中的文本资料,也是合同的附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇10
甲方(医疗机构): 乙方(药品供应企业):
甲乙双方依据《医疗机构网上药品集中采购工作实施方案》的规定,经平等协商签订合同如下:
第一条 乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送,甲方保证单一来源采购,合同一经签订不得随意更改。甲方的需求详见附表。
第二条 合同总价款: 。
第三条 乙方配送药品方式及时间:
急救药品 小时内送到甲方指定地点,常用药品 小时内送到甲方指定地点,节假日保证配送。
第四条 结算方式及期限:
第五条 违约责任:
甲方逾期付款,每逾期一天承担应付款金额 %的违约金;乙方不按时配送,承担逾期配送金额 %的违约金。乙方三次不配送,甲方有权终止合同并有权追究乙方合同总金额 %的违约责任。
第六条 本合同解除条件:
1.乙方三次不配送的;
2.甲方超过双方协商结算时间 天不付款的。
第七条 合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决;
1.提交 仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第八条 本合同的解释文件:
1.《医疗机构网上药品集中采购工作实施方案》;
2.药品生产(经营)企业挂网资料。
第九条 合同履行期限: 。
第十条 其他约定事项: 。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇11
购苗方:(以下简称甲方)
供苗方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》,就甲方购买工程所需苗木的具体事宜签订本合同,共同遵守。
一、甲方所购苗木品种、规格、数量及价款详见合同附件《工程苗木清单》(以下简称苗木采购清单)。
1、各品种、各规格苗木均经甲乙双方现场选定标记为准(详见合同后附苗木采购清单);
二、双方工作
1、乙方工作:
(1)在合同期间甲方所选定标记的苗木,乙方不能中途调换或售给他人,否则甲方有权解除合同,并由乙方支付合同总价款的10%作为违约金;
(2)如期、如质、如量按第一条约定的附表中的数量起苗、包扎、装车。
(3)乙方委派为本合同的执行代表。
(4)乙方提供的苗木应符合标准做好起苗、包装、运输的保护措施,以确保苗木的成活率。
(5)苗木运输由乙方负责(运费由乙方承担),并由乙方承担运输途中安全及苗木损伤一切风险,普通苗木正常外皮磨损,小枝叶折裂等除外。
2、甲方工作:
(1)甲方委派为本合同的执行代表,负责现场监督乙方操作全过程。
(2)甲方按合同如期如量支付货款。
三、付款方式
1、在合同签订当日,甲方付清合同总价款(含运费及税金):人民币___元整 (¥___元)。
2、乙方按甲方的要求于___年___月___日起按甲方现场工程师进苗日期安排要求分时间分品种包装好装车,货款付清货物才能发出。
3、乙方须在甲方付款同时将发票(将苗木费及苗木运费一同开具苗木发票)足额提供给甲方。
四、违约责任
如甲方逾期付款的,逾期每日按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金;如乙方迟延供货的,逾期每日按甲方已付款的万分之二向甲支付。
甲方(公章):
乙方(公章):
代表(签字):
代表(签字):
地址:
地址:
传真号:
传真:
采购合同样本 篇12
购买方(甲方): 出卖方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成以下协议:
第一条 其产品名称、规格、单价、总价等,如表所列:
(配件要求,附属产品、赠品等)
第二条 质量要求
乙方提供的产品应该符合下列质量要求:
1、 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
2、 货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准,以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。
3、乙方对其产品保修,保修期为,在保修期内出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担,保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权利解除合同,另选其他供货商。
其他质量要求:
第三条 交货时间与地点
交货时间: 交货地点:
1、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸费用,并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收,对于产品质量不合格或不符合合同约定的,甲方有权拒收,由乙方承担因此而产生的相关费用。
2、货物需要安装调试的,乙方负责安装调试并承担相关费用,甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善小心,如果对甲方造成损失,应当承担赔偿责任。
3、货物需要安装调试的,乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作,并对甲方人员进行技术指导,保证使“采购
4、在安装调试过程中,甲方应提供各种配合条件及辅助人员,在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
第四条 付款方式
本合同付款方式选择如下第( )种方式:
1、乙方在货物交付给甲方并验收合格后,凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后 天内结清货款。
2、甲方在月
第五条 违约责任 甲方责任:
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格,应提前通知乙方,经乙方同意,可以从新签订书面合同。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值 的违约金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货,产品质量不符合国家标准、行业规定及合同约定的情形除外。
3、甲方如未按合同约定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之__计算付给乙方,作为延期付款违约金。
乙方责任:
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,乙方应在24小时内负责保修、保退、保换,并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予保修、保退、保换或者产品在保修、保退、保换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总货款的 10% (比例)的违约金。
2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,则每逾期一日,乙方应按总货款的 5‰ (比例)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_10%的违约金。
第六条 免责条款
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
第七条 合同争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,也
第八条 合同生效
本合同一式 份,甲乙双方各持 份,自双方签字盖章之日起生效 。本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协商,签订补充协议,具有同等效力。
甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话:
授权代表签字: 授权代表签字: (单位盖章) (单位盖章)
年 月 日 年 月 日
采购合同样本 篇13
甲方(采购人):大姚县气象局
乙方(供应商):昆明迪思软件有限公司
签订时间:20xx年 6 月 30 日 签订地点:昆明
乙方在甲方组织的政府采购项目询价采购活动中,通过竞投报价、评审小组的评审确定为成交供应商。现依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定,经甲乙双方协商,对本次询价采购成交项目(产品)内容订立本合同(协议),以便共同遵守。
一、乙方向甲方须提供的成交项目(产品)乙方向甲方提供总价值为¥10400.00元 元人民币的以下成交项目(产品),具体项目(产品)的名称、型号规格及技术参数要求、数量、价格如下:
二、质量技术标准
乙方所提供的成交项目(产品)性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准,无国家标准的应符合现行部颁标准或行业(企业)标准,并满足成交项目(产品)本身所规定的各种技术要求及采购人在询价采购时提出的质量技术要求。
三、项目(产品)质保期要求
供货商必须按照联想系列笔记本电脑质保要求,提供货物的质保。
四、售后服务承诺
1、乙方向甲方提供的成交项目(产品)验收合格交付使用后,在质保期内出现质量问题时,乙方应及时响应采取补救服务措施,保证所提供的项目(产品)正常使用。
2、甲方正常使用乙方提供的项目(产品)题的项目内容,乙方应及时实施免费服务,保证甲方的正常使用;属质保期外出现质量技术问题的项目内容,乙方应及时按现行相关法规、标准、规定实施免费或部分有偿服务。
3、甲方正常使用乙方所提供的项目(产品)出现质量技术问题时,乙方应在甲方提出服务要求后 48 小时内作出响应,问题(特殊质量技术问题双方协商确定)
五、项目(产品)提交时间及地点
提交时间:乙方于 20xx年 7月 5品),保证甲方的正常使用。
提交地点: 大姚县气象局
六、项目(产品)验收
以项目(产品)甲方使用单位为主组织验收,甲方所属同级政府采购监督管理部门监督验收。甲方使用单位在验收中,如果发现项目(产品)与合同规定不符的,应在五天内向乙方提出书面异议,不签政府采购验收单,并 3 天之内解决质量技术2 ,属质保期内出现质量技术问。 日前向甲方提交本合同规定的项目(产同时将该书面异议送甲方所属同级政府采购监督管理部门备案。甲方使用单位未按期限提出书面异议并且未按期限填签政府采购验收单的,视为验收合格。乙方在接到甲方使用单位书面异议后,应在五天内予以纠正,并对纠正情况以书面形式及时告知甲方所属同级政府采购监督管理部门,否则视为违约。
七、项目(产品)的技术资料、随附备品、配件、工具按项目(产品)交付使用相关法规、标准、规定、说明书及清单执行。
八、本合同项目(产品)金额结算方法及支付期限
本合同所有项目(产品),经甲方使用单位组织验收合格,填签政府采购验收单(特殊项目、产品按规定要求附验收报告、技术权威部门的质检证明)后,由乙方向甲方提出合同项目(产品)结算金额支付申请,经甲方签章同意后办理政府采购资金支付手续。
本合同项目(产品)所有金额支付期限要求:甲方收到货,验收完毕,没有任何质量问题,一次性支付合同货款壹万零肆佰元整(¥10400.00元)。
九、履约及违约责任
1、为严格履行政府采购合同,由甲方所属的同级政府采购监督管理部门监督本合同的履行。
2、乙方在本合同规定时间内没有履行义务,甲方须及时向所属的同级政府采购监督管理部门书面报告,乙方的违约责任确认后,由政府采购监督管理部门记录备案,按相关法规进行处理。
3、甲方在本合同规定时间内没有履行义务,乙方须及时向甲方所属的同级政府采购监督管理部门书面报告,甲方的违约责任确认后,由政府采购监督管理部门记录备案,按相关法规进行处理。
4、由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、补充条款:
其它事项按政府采购规定执行,供货商必须为政府采供供货单位。 十一、纠纷解决
本合同如发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,任何一方均可申请仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十二、合同的生效
本合同自双方签章之日起生效,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
十三、其他
本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充约定,补充约定内容只限于对本合同项目(产品)本身的要求,与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,甲乙双方各持一份,甲方所属同级政府采购监督管理部门备存二份。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人:蔡松波 法定代表人:马 明 委托代理人:王建海 委托代理人:张 阳
电 话: 0878-6222305 电 话:0871-5152900 单位地址:大姚县金碧镇东门外先农坛山 单位地址:昆明市龙泉路金太阳电脑城1203
开户银行:建行大姚县支行 开户银行:招商银行昆明金星支行帐 号:530000009 帐 号:833480417610001 邮政编码:675404 邮政编码:650031
采购合同样本 篇14
供方:_________ 合同编号:_________
需方:_________ 签订地点:_________
签订时间:_________年_________月_________日
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
第二条 质量标准:
第三条 供方对质量负责的期限:
第四条 包装标准:
第五条 合理损耗标准及计算方法:
第六条 标的物所有权自时起转移,但需方未履行支付价款义务的,化肥属于_______
第七条 交(提)货方式、地点: ______
第八条 运输方式和到达站(港)及费用负担:
第九条 检验标准、方法、地点及期限:
第十条 结算方式、时间及地点: 第十一条 本合同解除的条件: 第十二条 违约责任: 第十三条 担保方式:
第十四条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自_________起生效。
第十六条 其他约定事项: _________。
供方 需方 鉴(公)证意见:
供方(章): 需方(章):
采购合同样本 篇15
采购方:
供货方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,甲乙双方本着诚实信用、平等互惠、长期合作的原则,经双方友好协商签订协议。就苗木采购事宜达成以下协议,以资共同遵照执行:
一、甲方向乙方采购苗木,具体的苗木品种为刺槐,规格为厘米,数量为___株,树龄为___年。
二、乙方在签订本合同后应当按照本合同内容组织苗木,不得无故拖延。乙方向甲方保证所提供苗木全部是绿枝接,纯度95%以上,长势健壮,根系完整,无检疫性病虫害。乙方向甲方无偿提供技术,保证品种,保成活,人为造成树苗死亡,乙方不负责。如果有死苗,乙方将无偿为甲方提供相应数量的苗木,保证甲方所栽植的苗木成活率达到95%以上。
三、本合同所采购的苗木应当在___年___月___日之前由乙方运送到___,运费由___方负责。
四、在乙方将苗木运送到约定地点后,经甲方依照本合同约定要求验收合格,视为乙方履行了交付义务。
五、苗木的检查、验收方式、方法及质量要求具体为:苗木在规定时间内运到甲方指定地点后,必须由甲方指定的验收人员及乙方指定交货人员填写苗木验收单,以验收合格量作为与乙方结算依据。
六、付款方式为:
甲方在签订合同之日向乙方交付苗木订购款___元,苗木运到甲方指定地点并且栽植完成后,甲方付给乙方___元,剩余等到树苗成活率达到95%以上再付给乙方。
七、如果乙方超过本合同的约定的日期交货,甲方有权拒收,并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的10%。
八、因乙方迟延交付或者交付的数量与本合同不符,致使甲方不得不另行购买苗木,因此增加的费用由乙方承担。因乙方供应不及时或供应苗木不合要求,甲方有权通知乙方终止合同。
九、本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更,必须经甲乙双方协商达成合意后才能变更。
十、乙方在交货时必须提供:及相关部门出具的检验、检疫证明等相关证明文件。如果乙方不能提供,则甲方收取8、85%检疫费,可在苗木费中扣除。
十一、乙方应当按照本合同对相关苗木的树形、土坨等的要求进行保护,如果与本合同约定不一致,甲方有权拒收。由此产生的相关费用由乙方自行承担。而且,乙方还应当向甲方承担违约责任,违约金为本合同总价款的10%,造成损失的,乙方还应当承担赔偿责任。
十二、甲方应当按照本合同的约定支付款项,甲方不承担苗木到达指定地点前的任何风险。如果甲方违约,甲方应当承担违约责任。.
十三.若一方终止合同,应向另一方赔偿经济损失。
十四、本协议生效后甲乙双方应当严格按照协议履行,如在履行中发生争议,双方应当协商解决,协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效。未尽事宜,经双方协商一致可达成补充协议,补充协议同本合同具有同等效力
十六、本协议一式两份,由双方当事人分别持有具有同等效力。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
采购合同样本 篇16
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则,就赤峰松山物流园区物资市场C1段高层商住楼安装“清华紫光|”牌集热太阳能热水工程事宜,达成如下协议:
一、工程承包范围:太阳能热水器整体安装等配套所有工程施工项目
二、安装:为确保工程安装质量,乙方需派专业技术安装人员,并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工,做到文明施工,安全施工,确保工程在整体交工验收前保质、保量,按期完成
三、工程总造价:约安装太阳能热水器480台(最终按实际安装台数计算),每台2600元(包括施工安装所有配套费用)。
四、质量要求:品牌为“清华紫光”,主要技术参数要求为每台18管、直径为58毫米、管长1.8米。乙方在负责进货前10日内必须通知甲方。否则,一切后果由乙方自负。
五、结款方式:
1.货到甲方指定现场,经甲方初步验收后,开始施工甲方支付合同总造价50%的工程款
2.设备安装完毕,甲方验收合格后,支付合同总造价45%的工程款。
3.甲方预留工程总造价款的5%作为质量保修金(不计利息),待工程总体验收合格一年后,根据维修情况返还乙方。如乙方不能及时进行维修,甲方有权找专职人员进行维修,费用从乙方保修金中扣除。
六、工程维修与服务:太阳能热水器工程系统整体保修一年,所承担的工程项目提供终身有偿维修服务,以保证系统长期可靠,安全运行。
七、违约责任:
甲方责任:甲方无权单方无正当理由退货,否则支付给乙方合同总造价10%的违约金。并承担由此造成的一切经济损失。 乙方责任:
1.乙方如不能按期施工或延期施工,要支付甲方5万元违约金,并承担由此造成的一切经济损失,甲方有权终止合同。
2.乙方安装的产品质量不合格或出现质量问题,由乙方自费负责处理,并赔偿甲方5万元的违约金,并承担由此造成的一切经济损失,甲方有权终止合同。
3.乙方在施工过程中因无专业人员或违章作业等原因造成人员伤亡的,由此出现的任何事故,由乙方自行负责并承担所造成的一切经济损失,并处罚金5万元,甲方不承担任何责任。
八、双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成由赤峰市(区)人民法院裁决。
九、本合同自双方签字后生效,乙方向甲方缴纳保证金5万元,在开工前返还乙方,未尽事宜由双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇17
需方(甲方):
供方(乙方): 项目名称: 工程地点: 签订时间: 签订地点: ____市 区
需方(甲方):北京XX公司
供方(乙方):
根据《民法典》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
合同数量为暂定量,如果实际供货量与暂定数量有差距的,按照实际供货量结算。
2、生产厂家及商标
3、供货时间、数量
乙方应当按照以下第( )种方式约定的时间及数量交付本合同标的物。
(1)乙方应按照以下时间及数量向甲方交付本合同标的物:
交付时间: 交付数量:
交付时间: 交付数量: 交付时间: 交付数量:
(2)交付时间及数量由甲方通知,乙方应当在接到通知之日起 天内交付。
(3)其他方式:
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为: 。
甲方应在收到标的物之日起日内对所收到的标的物的名称、规格、数量、生产厂家及质量进行检验,如不合格,甲方有权退货,并向乙方提出索赔,乙方还须承担由此给甲方带来的一切损失。
5、交货地点和方式
乙方应将所有标的物送至 工地现场甲方指定地点落地交货。
6、交付费用承担
乙方承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装要求
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
10、违约责任
10.1乙方不能按甲方要求的时间、地点交付标的物的,每迟延____日,按合同总额的 %向甲方支付违约金。逾期超过____日的,甲方有权解除合同,乙方应按合同总额的%向甲方支付违约金。因此造成的损失超过违约金的,超出部分由乙方赔偿;
10.2乙方交付的标的物不符合合同约定的质量标准的,甲方有权拒绝接收。乙方应按合同总额的%向甲方支付违约金。同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超出违约金的部分,乙方应当赔偿。
10.3 甲方不能按合同约定支付货款,应向乙方支付违约金,违约金额为应付未付货款的0.02%天,但违约金总额不不超过合同总额的3%。
1
1、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
1
2、禁止权利转让
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给
第三方。合同一方将其合同权利转让的,该权利转让无效,对本合同他方不产生法律约束力,并视为该方违约,该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。
1
3、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成的,双方同意将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交以下第 种机构解决:
第一种:甲方住所地有管辖权的人民法院;
第二种:北京仲裁委员会。
争议解决条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。如就本条款关于管辖和争议解决方式作出修改的,不得附加任何条件并必须单独签订仅就管辖和争议解决方式修改的协议,且其所加盖的印章和签字应与本合同所载的完全一致,方为有效。
凡因与履行本合同有关所签订的其他一切补充协议、签证单据、物权凭证和单据、确认函等法律文件再行约定管辖及争议解决方式的,不得对抗以上条款的约定,如有违背,则该约定一律无效。
1
4、其他条款
1
4.1乙方保证所交付的标的物不侵犯任何他方的知识产权,乙方保证甲方在使用标的物时不受任何
第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何
第三方提出侵权指控,乙方须与
第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
1
4.2各方当事人以任何形式对于本合同实质内容(标的、质量、价款、履行期限、履行地点、付款方式、违约责任)的修改、变更,必须采取书面形式,且其所加盖的印章和签字应与本合同所载的一致,方为有效。
各方当事人对于本合同未尽事宜可以签订书面补充协议,书面补充协议所加盖的印章和签字应与本合同所载的一致,方为有效。
对合同实质内容的修改、变更及签订的补充协议,所加盖的印章和签字与本合同所载不一致的,不发生法律效力,对本合同各方当事人没有约束力。
甲方(盖章)法定代表人委托代理人经办人经办人电话单位地址编码 开户行 账号
乙方(盖章)法定代表人 委托代理人 经办人 经办人电话 单位地址 编码 开户行 账号
采购合同样本 篇18
甲方:
乙方(供货方):
甲方因学生食堂需要,经校委会、总务处等研究决定确定乙方为________定点供应单位。为互守信用,确立双方义务,签订协议如下:
定点供应时间:从 年 月 日至 年 月 日。
一、协议期间,乙方应承担的责任:
1、供应方必须具有《食品流通许可证》、《营业执照》、工商税务登记证,并向甲方提供《食品流通许可证》、《营业执照》及法人代表身份证复印件,乙方需从正规渠道采购原材料。
2、乙方所提供的食品原料等必须按甲方要求做到保质保量、准时、价格合理。如发现质量问题,甲方有权退货,乙方应做到及时调换。
3、由于乙方提供货物因质量问题造成师生食物中毒等安全问题,乙方应负全责。
4、乙方如不诚信经营,有违背甲方意愿的,甲方将随时取消乙方的供货权,另定点采购。
二、甲方应承担的义务:
1、做好供货单位的资格审查,配合乙方认真把好货物验收关,如有质量问题,及时通知乙方,迅速处理。
2、在乙方严格履行协议的条件下,甲方应及时付款。
三、本协议一式两份,双方各执一份。自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇19
甲方(使用单位):
乙方(供应商):
浙江勤盛教育后勤服务有限公司通过询价采购,确定乙方为工作服供货单位,经双方协商,达成以下条款:
第一条 采购商品清单及合同价格
第二条 型号及套数
第三条 质量保证
乙方保证本合同中所供应的服装与投标样品一致,若所供服装与投标样品不符,甲方(使用方)有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。所供服装的质量保证期为壹年。
第四条 交货时间、地点
乙方在合同签订后20个工作日内交货,地点为浙江经济职业技术学院附楼物业管理部。
第五条 售后服务
合同商品从验收后合格之日起,乙方提供的服装质保期为壹年。质保期内乙方负责对其提供的服装保退、保换、保修;质保期外乙方仍提供维修服务,收取成本费。
第六条 验收
乙方将所供服装运至交货地点拆,甲方组织人员进行验收。
第七条 货款的支付
供方开出全额发票后,全额的服装款(¥ )在需方验收合格后柒天内一次性付清。
第八条 违约责任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金;乙方逾期30日不能交货的,应向甲方支付合同总价百分之五的违约金,60日不能交货的,应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金,甲方有权终止合同,给甲方带来的一切损失由乙方全部负责。
2、因甲方原因逾期支付服装款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金,同时承担合同付款责任。
3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的,将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。
4、乙方无正当理由不履行合同,将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。
第九条 争议的解决
凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷,甲、乙双方应通过友好协商,妥善解决。如通过协商仍不能解决时,可向合同签约地的人民法院申请诉讼。
第十条 合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并盖章后自动生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇20
为保证全校师生能吃上“放心菜”,杜绝有农药残余的蔬菜进入食堂,避免食物中毒事故的发生,xx小学食堂(以下称甲方)经考察商定,学校食堂的蔬菜由___________(以下称乙方)供应。现就有关问题订立如下:
一、乙方供应给甲方的蔬菜类,必须是新鲜“绿色食品”,残余农药含量不能超过国家有关标准,否则由此造成一切后果及其损失均由乙方负责。
二、乙方供应给甲方蔬菜类食品的价格随行就市,根据市场价格双方协商定价,实行浮动。
三、乙方供应给甲方的蔬菜类食品,必须按甲方的需要量供应。供应的蔬菜类产品运送过程必须做好防污染工作,确保清洁卫生。
四、乙方必须向甲方出示蔬菜证明检验报告单、卫生许可证、营业执照。
五、本协议自订立之日起开始执行。乙方若违犯本合同原则,甲方有权随时中止合同的执行。
甲方: 乙方:
授权代表(签字): 授权代表(签字): 联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
采购合同样本 篇21
需方: (以下简称“甲方”)
地址:
邮编:
供方: (以下简称“乙方”) 地址:
邮编:
电话: 传真:
甲方因造林需要,特向乙方采购桉树专用肥料(以下简称“采购物资”)。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,甲、乙双方经平等协商,达成协议如下:
第一条 规格、数量、质量标准及总价款
采购物资的具体规格、数量、质量标准、包装要求及总价款如附件一所示。
第二条 交付日期
乙方应于甲方首次提货前完成全部采购物资的生产,并于起三十日内分批次将采购物资交付于甲方。
第三条 交付地点
交付地点: 。乙方负责将采购物资分批次送至交付地点,由甲方清点确认并签字后,视为该批次采购物资的交付。采购物资的装车事宜由乙方负责,卸车事宜由甲方负责。运输费用由乙方承担。
第四条 验收及验收标准
(一) 总体质量验收
甲乙双方指派专人至工厂仓库按正常质量抽检办法共同取样封样,样本各三份,封样后由甲方送至第三方有资质检验机构(以下简称第一次检验)进行检验,检验费用由甲方承担。
经第三方检验后,不符合附件一质量标准,乙方有异议的,甲乙双方各提供50%的封存样本,由乙方送交国家化肥质量监督检验中心(上海)检验(以下简称第二次送检),甲方配合,检验费用由乙方先行垫付;经第二次检验为不合格的,检验费用由乙方承担;经第二次检验合格的,检验费由甲方承担。对该检验结果,甲乙双方不得存有异议。
自乙方知悉第一次检验结果后5个工作日内,乙方有异议而未进行第二次送检的,视为乙方对第一次检验结果无异议。
检验不符合附件一质量标准的,视为全部采购物资不符合质量标准。甲方有权拒收采购物资,并要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿甲方因此遭受一切损失(包括但不限于甲方另行采购肥料而支付的货款差价、运输费、劳务费,以及因施肥延迟而造成的生产损失等),若乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施,甲方有权单方解除本合同并追究乙方的违约责任。
(二)抽检
总体质量验收合格后,乙方在到每批次采购物资后进行抽检,货款,抽检不合格的,甲方有权拒收该批采购物资,乙方对此有异议的,可按照本条第一款规定的方法再次检验,若仍不合格,甲方有权拒收该批采购物资及剩余批次的采购物资,并要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿甲方因此遭受一切损失(规定同上),若乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施,甲方有权单方解除本合同并追究乙方的违约责任。
(三)数量验收
甲方应于收到乙方交付的采购物资后及时组织验收并由甲方指定的接货人在交货单据上签字确认。
(四)甲方的验收不免除乙方的质量保证责任。
第五条 付款期限及结算方式
本合同生效后7个工作日内,甲方向乙方支付总货款的 30 %作为定金,甲方拒不履行交货义务或违约单方面终止本合同的,所付定金不再退还,乙方拒不履行付款义务违约单方面终止本合同的,双倍返还定金,若双方均未违约终止本合同,定金转为货款。
每批次采购物资经甲方抽检合格后7个工作日内,甲方向乙方支付该批次采购物资货款的 50 %。
甲方于收到最后一批采购物资并抽检合格后10个工作日内,付清所有剩余货款。
各类款项汇至乙方下述银行账户即为支付:
开 户 行:
户 名:
银行账号/卡号:
乙方收到每批次款项后5个工作日内向甲方开具该批货物金额的正式发票。
第六条 违约责任
(一)、甲方迟延付款的,每迟延一天需按应付款项的1‰向乙方计付违约金,迟延30天以上的,乙方有权经书面通知后直接解除本合同并要求甲方赔偿损失。甲方未付清上批次货款的,乙方有权拒绝继续发货。
(二)、乙方必须按合同规定每天交付采购物资,不得延迟,乙方迟延交付3天以上的,每迟延一天需按当批次应交付采购物资的总价款的1‰向甲方支付违约金,迟延30天以上的,甲方有权经书面通知后直接解除本合同并要求乙方返还已经收到的货款(扣除乙方已交付货物的抵顶部分);如因乙方迟延或拒绝交货而影响甲方生产经营的,乙方应承担相应的赔偿责任。
(三)、总体质量验收不合格的,甲方可要求乙方重新生产或采取其他补救措施,由此给甲方造成的一切损失(规定同上),乙方应承担赔偿责。乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施的,乙方有权单方解除本合,要求乙方赔偿一切损失(规定同上)并赔偿违约金,违约金标准为合同总货款的10%;抽检不合格的,甲方可要求乙方重新生产或采取其他补救措施并赔偿由此给甲方造成的一切损失(规定同上),乙方不能或不愿重新生产或采取其他补救措施的,甲方有权拒绝接收该批次及剩余批次采购物资并单方面解除本合同,同时要求乙方赔偿一切损失(规定同上)并赔偿违约金,违约金标准为未能按约定交付的采购物资货款的10%。
第七条 不可抗力
(一)、不可抗力包括非因甲乙双方责任造成的火灾、洪水、地震等自然灾害。
(二)、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助承包人采取措施,因乙方怠于采取有效措施导致的损失扩大部分,由乙方承担责任。乙方应在不可抗力事件发生5日内以书面形式通知甲方,并在不可抗力事件发生10日内提供相关证明。
(三)、因不可抗力事件造成时间延误的,延误的交付期间相应顺延或由双方协商;造成合同不能履行或履行失去意义的,则合同终止,双方互不负赔偿责任。
(四)、因一方延迟履行合同后发生不可抗力事件的,不具有免责效力。
第八条 争议解决
甲、乙双方因履行本合同而产生或发生与本合同的履行相关的任何争议,双方应通过友好协商解决该争议。如一方将该争议提交另一方后的30天内该争议无法通过此方式获得解决,则需提交到甲方住所地的人民法院诉讼解决。
第九条 各方陈述及保证
(一)、其依据中国法律正式成立并有效存续,且其设立已获得所有必要的许可和批准;
(二)、其拥有充分的能力和权力签订本协议并履行本协议规定的各项义务;
(三)、其在本协议上签字的自然人或授权代表人已被充分授权签订本协议并使其受本协议约束;
(四)、从本协议生效之日起,本协议各项规定应成为其法定的、有效的和有约束力的义务。
第十条 其他
本合同一式四份,自甲方双方盖章后生效,甲乙双方各执两份,具同等效力。 本合同附件为本合同不可分割的部分,与本合同具同等效力。
本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。
甲方:
代表:
日期:
乙方:
代表:
日期:
(公章)
采购合同样本 篇22
购货单位(以下简称甲方):
供货单位(以下简称乙方):
鉴于乙方愿意承担甲方承包的位于天津市西青区海泰创新基地B、C区工程配电箱的供货,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经充分协商一致,达成如下协议。
第1条:产品名称、数量、品种、单价、交货地点 见第8.1条所述。
第2条: 产品的技术标准(包括质量要求)
2.1乙方所生产和提供的产品必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《用电安全导则》(GB/T13869)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194配电箱生产的有关标准和规范要求。
2.2乙方提供的所有产品必须使用甲方指定的“天正 ”牌元器件。
2.3 乙方提供的配电箱外壳铁板厚度为1.2mm;配电柜外壳铁板厚度为2mm;箱、柜的颜色及标识以甲方现场工程师提供的设计要求为准。详见系统图(附合同后) 第3条:产品的运输方式、交货以及安装地点
3.1运输方式、交货地点:乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号将产品运至甲方施工现场,并负责在交货地卸车(此部分费用已包含在合同价款内),乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送,对于产品运送到指定地点交接验收合格之前发生的一切损失(包括外观、性能、数量等)均由乙方自行承担。
3.2 乙方应保证所供产品均需有足够及安全牢固的包装保护妥当,以防因运送或其他情况而受到损坏,所有包装用料均由乙方自行处理,甲方并无义务保证完好。
3.3 配电箱产品运送的限制:乙方的员工应遵守天津市政府、业主、甲方有关现场的道路、安保、通行证的发放以及同类项目的一切法例及法规,并严格遵守由天津市政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定,同时乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。
第4条: 交货时间
4.1 乙方应按照下列方式完成整个供应要求:加工周期为5天。(以甲方完成合同日期后五天)
4.1.1 乙方供应范围内的配电箱产品必须按照第8.1条中所列时间前运抵现场,以确保甲方负责施工的海泰创新基地B、C区工程临电的安装施工不会出现任何延误。
4.1.2 乙方必须配合工程之需用材料设备计划,虽然此计划会在工程进行中不断修订,乙方仍须在该修订后的计划时间内,以甲方可接受的次序方式不致令甲方之工程竣工有所延误的情况下,供应一切合同要求的材料设备等。
4.2 甲方以产品实际运送到合同指定地点并现场交验完毕的日期为乙方的实际交货日期,并以此来确定是否构成逾期交货。
第5条:甲方工作
5.1 配电箱送到甲方指定地点后,由甲方派人或委托他人当场进行质量、数量、资料、单据、包装等验收。
5.2 乙方所供材料出现问题后在七天内通知乙方。
第6条:乙方工作
6.1 按本合同约定,将甲方所需的配电箱按时、保质、包量、齐全配套的供应到甲方指定地点,并负责卸车。
6.2配电箱质量应严格遵守国家规范并符合设计、合同及有关工程施工及验收规范、标准的要求,同时乙方的设备质量必须满足甲方为保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求(详见各种技术文件),并以之为依据出具详尽的服务承诺。否则,甲方有权随时解除合同,由此造成的工期延误及紧急定货增加的费用等一切损失均由乙方承担。
6.3 进场的配电箱如发生质量问题,实行包退、包换,确保进场产品质量合格率100%,并且材质证明要和现场进料单相对应,甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内,如对于需要在使用过程中才能发现的质量缺陷设备,在甲方提出质量异议后,乙方应立即予以无偿更换,乙方并应赔偿因质量问题给甲方及工程造成的损失。
6.4 乙方必须对自身出入现场的人员以及现场安装指导人员进行安全交底,并严格遵守甲方所制定的各项安全生产制度,对因非甲方原因造成的安全事故承担责任。
6.5由于设计变更或现场数量的改变而要求乙方换货,乙方无条件接受,并积极配合现场工程进度的要求。
6.6如甲方需要,乙方须派驻技术人员在现场指导安装,上述人员甲方提前24小时通知乙方;指导安装及调试费用已包含在合同价款之内。
6.7 乙方进场人员须服从甲方的安排,遵守现场内的各项管理规章制度。
6.8乙方须在合同签订的同时,按照甲方要求提供相关政府部门颁发的营业执照、资质证书等相关证照;
6.9乙方负责办理其产品运输期间的运输险等相关保险,费用由乙方自行承担;
第7条 验收
7.1进厂检验
7.1.1甲方有权利对进场的产品进行各种形式的检验,乙方必须充分配合。
7.1.2配电箱进场后甲方将进行检验;不合格不予使用,乙方将负责产品退场,并承担由此而给甲方造成的一切损失。
7.2乙方必须在交货前对所供产品的品质、规格等作细致的检验,产品到工地现场卸车后,如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符,质量低劣及受损坏等情况,应按以下情况分别处理:
7.2.1所供产品的种类、规格、质量等级与要求不符,甲方可拒绝接收,由乙方自费运出施工现场并重新采购供货,如因此造成延期交货,则按本合同有关工期违约条款处罚。
7.2.2经甲方检验通过之后,发现所供产品的规格、质量等级与要求不符,乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及由此造成的甲方及工程损失,并负责赔偿。 7.3乙方应提供合格产品的内容:
7.3.1乙方在交货时须按照甲方要求提供所供产品相关的资料及证明,包括但不限于出厂合格证、检验报告及复试报告等。
7.3.2乙方提供的配电箱必须要有天津市建设安全生产监督管理站核发的证明书,并保证提供的产品能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收。
7.3.3如乙方提供的产品不能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收,甲方将乙方提供的产品如数退还,乙方应赔偿由此给甲方带来的一切经济损失及承担更换新产品20%的相关费用。
第8条 产品的价格和货款结算
8.1产品名称、数量、价格、规格、交货地点:
8.3 合同价款的组成:
本合同为固定单价已包含配电箱的下体支架,合同单价任何情况下均不得进行调整。 合同价款中包括所购产品本身的供应、运输以及装卸费用以及国家规定的各种税费;合同一旦签订,产品的单价就视为已经包括一切附带配件以及合同中规定的义务;合同价格为含税价格,甲方支付乙方工程款时乙方必须出具正规的发票。
本合同数量为暂定数量,实际结算数量以甲方通知乙方供货到工地现场并验收的数量为准,乙方不得以实际供货数量与合同暂定数量不符为由向甲方提出任何索赔。
8.4货款的支付:
双方签订合同后,乙方将合同约定的全部产品运送并卸货到海泰创新基地B、C区工地甲方指定地点,经甲方初步验收合格之后,二十天内甲方支付合同价款的70%(即¥36120元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后三个月,经甲方确认,甲方支付合同价款的25%(即¥12900元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后一年内,经甲方确认,将余款5%(¥2580)一次性结清(不计利息)
第9条 产品在使用中发现不符合质量要求的处理办法对于产品在使用过程中任何时间发现质量问题的,由乙方免费负责更换并应满足甲方提出的时间要求,并对于因此造成的甲方及工程的一切损失均应由乙方负责承担;且甲方有权在乙方按甲方要求更换合格产品后支付货款。
第10条 产品保修
10.1保修期:从产品经甲方验收合格之日起一年内因产品内在质量问题免费更换箱体内的各种配件及元器件,超过一年后免费维修,仅收取材料成本费。计保修期为:两年。
10.2保修期内,乙方每,并提供必要的维修服务和指导。
10.3乙方确保在保修期间接报小时内到达施工现场开始维修,在保证维修工程质量的前提条件下,在 48 小时内维修完毕,对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成维修的,应在具备条件后立即组织抢修。必要时,甲方可另请第三方负责维修工作,费用由乙方承担。
10.4在保修期内,由于甲方使用不当,发生故障、损坏,乙方维修时只收取工本费。
10.5保修期内,乙方对其产品实行无偿维护、维修;保修期外,乙方对其产品实行有偿维护、维修;。
第11条 乙方的违约责任
11.1乙方对所供产品须按照甲方要求提供各种资料,否则视为乙方违约。
11.2乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款总值的10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
11.3乙方所交产品的品种、型号、规格不符合同规定(包括甲方另行给乙方的通知订购的产品),如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,乙方应负责按甲方要求的时间予以退换,并承担由此而造成的甲方费用增加、工期延误等损失;如不能予以退换的,按不能交货处理。
11.4乙方逾期交货,甲方仍需要的,每延误一天,乙方向甲方偿付合同价款5%的逾期交货违约金,并承担由此给甲方造成的各种损失费用。乙方逾期交货甲方不再需要的,对此逾期交货部分由乙方自行处理,甲方不予支付款项并办理解除合同手续。乙方并应向甲方偿付违约金,及承担因此给甲方造成的各种损失费用。
11.5因乙方产品质量问题造成甲方发生安全责任事故或其他质量事故,乙方支付甲方合同价两倍的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。
第12条 争议
本合同执行过程当中,如发生争议,双方首先友好协商解决,如协商不成,可向天津市西青区人民法院提起诉讼。
第13条 合同效力及份数
13.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定内容全部履行完毕自动失效。
13.2本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
13.3本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。 附件1:甲方确认的产品设计图纸各四份;
甲方: (盖章)甲方代表: 委托代理人: 联系电话:本合同签订日期:
乙方: (盖章) 乙方代表: 委托代理人: 联系电话:
采购合同样本 篇23
合同编号: 号
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方经协商确定,甲方向乙方订购医疗器材。为明确双方责任和权利,特签订本合同,共同遵守。具体条款如下:
一、合同物质
1、乙方负责向甲方供应附件中所列器材。
2、具体数量以甲方计划通知为准。本合同执行期间,若乙方供应给甲方附件以外的医疗
器械,供应价格应为市场最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。
二、质量标准:
乙方提供的器材必须符合相关的国家医疗器械管理条例及国家质量标准。并提供生产许可证,产品注册证,经营许可证。
三、交货时间及地点
1、交货时间:接甲方通知
2。 3、合同履行地:甲方所在地。
四、验收
1、甲方根据医疗器材管理条例及产品质量标准查验时,发现医疗器材不符合一,二,三类质量标准,可拒收该批器材。
2、甲方根据采购计划查验时,发现器材的数量、品牌和规格与计划不一致、无有效期或近有效期及过效期,可拒收该批器材。
五、付款方式:
甲方在货到验收合格并收到乙方合格发票后 三十 个工作日内以 电汇 方式支付货款。如付款金额达贰万元以上(含贰万元)则以银行承兑方式支付货款。 六、不可抗力
1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件。
2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。 七、违约责任
1、甲乙双方任何一方违约,由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。 2、乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的每日5‰的违约金。 3、乙方交付的货物不符合采购计划规定的,甲方有权拒收。
4、因乙方产品质量问题,给甲方造成损失的,乙方应予以全额赔偿。
5、如乙方提供给甲方的产品到货时已过有效期或已到有效期的,乙方应无偿为甲方更换同产品新货。
八、争议的解决
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,可向甲方所在地的人民法院起诉。
九、其他
1、本合同共四份,具有同等法律效力,甲方执三份,乙方执一份,合同自签字之日起生效。有效期为20xx年4月1日至20xx年3月31日。
2、合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方: 乙方:
签约代表: 签约代表:
签约日期: 签约日期:
银行帐号:
开户行:
采购合同样本 篇24
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
为增强甲乙双方责任感,确保实现各自经济目的,依据《中华人民共和国合同法》以及国家相关规定,经甲乙双方协商同意,按照下列条款由甲方向乙方购买设备,双方订立条款如下,甲乙双方须严格遵守。
一、 合同内容:
二、 付款条款:
1、 付款方式:双方签订合同后,合同即生效。货到付款.
2、 支付方式:现金、转账或双方认可的其他支付方式。
三、 供货条款:
1、 交货时间:签订合同3日内。
2、 交货地点:甲方指定交货地点:
3、 交货方式:依照甲方指定的时间一次性送货上门,并向甲方交付设备操作手册/使
4、 设备之运输、保险、装卸由乙方负责,所涉及费用由乙方承担。如乙方系委托第
三方运输及装卸,则应在发货后2天内将送货单传真给甲方;乙方自行送货的,
5、 在甲方依第六条签收前,设备毁损、灭失的风险由乙方承担。
四、 安装调试及培训
本合同设备由乙方负责安装调试至运转正常。
1、 乙方于交货之日起3天内,负责免费安装、调试设备至运转正常。
2、 随机备品、配件由乙方配齐,费用由乙方承担。
3、 乙方应于设备进入正常使用前,无偿教导甲方人员具有独立操作及维护、保养设备之能力,未完成该训练甲方可拒付合同款项或者扣除履约保证金。
4、 乙方安装调试及培训人员差旅费、食宿费等均由乙方承担。
5、 乙方应自行为其员工提供保险,并保障安装施工安全,维护员工纪律,遵守施工规范,并随时保持施工现场清洁。在施工过程中任何人身伤亡或财产损害责任由乙方承担。
6、 在本合同标的使用过程中,因设备质量问题(不论是设备自身固有还是乙方施工造成)导致甲方或第三人财产或人身损害的,乙方承担一切责任,造成甲方损失的,乙方负责赔偿。
五、 验收及异议期
1、 验收标准:以本合同第六条和甲方实际使用要求为标准进行验收。
2、 乙方应当在设备安装调试运转正常后 2 天内通知甲方进行初步签收,经甲方签收完成后进入为期15个工作天的设备功能性异议期。
3、 异议期内甲方发现设备不符合约定标准或不能满足甲方使用需求而提出异议的,乙方应负责在2天内答复并依照甲方要求处理完毕,如乙方未能按时处理完成,则视为异议成立,并需依甲方要求退、换货或作相应折价扣款处理。
4、 异议期满,甲方未提出设备质量异议的,由甲方向乙方出具经甲方各相关部门签字确认并加盖甲方公章的《验收单》,至此设备方可认为正式验收合格。设备正式验收合格后进入保修期;如甲方在异议期内提出质量异议的,则异议期从乙方处理完成之日开始重新起算。
六、 质量保证:
1、 乙方严格按甲方要求的设备规格、型号、数量向甲方提供合格的设备。
2、 乙方所提供的设备是全新的、完整的、质量优良的。配备完整、无损伤、不存在
3、 乙方保证对本合同标的拥有合法处分权,不存在抵押、质押等情形。
4、 乙方保证本合同标的不存在侵犯任何第三方知识产权情形,当发现乙方所提供的货物有假冒伪劣、冒用商标、侵犯第三方著作权、专利权、商业机密等情况,乙方应立即采取合法方式排除影响甲方合法使用本合同标的之一切障碍。同时乙方除自负法律责任外,并应赔偿甲方及其关联公司、雇员等因此遭受之一切损失(包括但不限于商誉损失费、律师费),甲方并有权解除本合同,乙方应支付合同总价款之50%款项作为违约金。
5、 乙方保证对在本合同履行过程中知悉之甲方商业秘密承担保密责任,不以任何形式自行使用或泄漏他人,否则应支付甲方合同总价50%的款项作为违约金并赔偿因此造成甲方之所有损失。本款规定的义务不会因合同履行完毕、本合同到期或终止而停止。
6、 设备正常使用情况下,乙方对设备整机保修12个月(易损件除外)。保修期从自甲方正式验收合格次日起算。
7、 保修期内,日常维护由甲方负责。
在保修期内,设备出现质量问题由乙方负责维修,所需费用均由乙方承担。如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗拒因素及甲方人为因素造成的设备损坏,乙方负责免费维修,材料成本费由甲方承担。乙方安装维修人员差旅费、食宿费等均由乙方自行承担。
在保修期内,本合同标的出现故障或无法按照产品说明书所标识的参数正常使用等质量问题时,乙方须在接到甲方口头或书面等任何方式的报修通知后,于24小时内做出维修响应;如属于设备主要部件故障,可书面向甲方进行说明,并最迟在48小时内解决问题。
8、 请注意损耗件不属于质保范围,具体如下:
吸尘机:过滤器、吸尘软管及其他吸尘工具;
扫地机:刷子、轮、胶条及灰尘过滤器;
洗地机:刷子、管、轮、吸水扒胶条;
9、 保修期内,乙方负责对设备进行无偿维修服务,更换易损件除外。
10、 设备终身维修,乙方随时向甲方提供一切售后服务与技术支持,保证设备的正常运行。
七、 违约责任:
1、 乙方必须严格按时、按质、按量交货。如乙方不能按合同规定期限交货或者未能按合同约定期限安装调试完毕进入正常运转并经甲方初步验收的,每延迟一天,承担合同总价款0.3%的违约金,超过合同规定交货期限十天后乙方仍不能交货,乙方需向甲方支付合同总金额的千分之五赔偿金,同时甲方有权撤消本合同订货,乙方需向甲方偿付合同总金额的百分之十违约金;如乙方所交的产品不符合同规定的标准,甲方有权拒收,乙方需向甲方偿付合同总金额的百分之二十违约金。
2、 甲方必须严格依时付款。如甲方逾期付款,超过合同规定的付款期限十天起,甲方需向乙方每天支付延付合同总金额千分之五赔偿金,同时乙方有权收回本合同所列货品,甲方需向乙方偿付合同总金额的百分之十违约金;甲方无正当理由拒收货品的,甲方需向乙方偿付合同总金额的百分之二十违约金。
3、 乙方所交产品型号、规格、质量不符合合同约定或不能满足甲方使用需求的,乙方应依照甲方的要求予以无偿退换,由此造成迟延交货的,承担逾期交货之违约责任;乙方未能依照甲方要求退换的,视为不能交货并承担相应违约责任。
4、 在保修期内,如设备出现质量问题,乙方未在本合同保修条款第六条的期限内予以修复的,每迟延1 天,承担合同总价款0.5%之违约金,延迟时间超过5 天,甲方可自行维修或另请第三方予以维修,所发生的全部费用均由乙方承担。
5、 因乙方不能交货导致甲方向第三方采购该设备或相同类型设备的,乙方除承担不能交货相应的违约责任外,需另行赔偿甲方其间差价部分损失。
6、 不可抗力:甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许廷期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、 履约担保
乙方应于甲方支付 100%合同总价之日或之前,提供一份经甲方认可的、无条件的见索即付的及不可撤销的银行保函作为保修期担保,即保修期保函,金额为合同总价款的10%,即人民币3200元,用以担保乙方保修义务的履行,该保函应由甲方认可的银行发出,保函失效期限应晚于保修期满之日。
九、 合同的解除
1、 除本合同已约定情形外,出现下列情况之一的,甲方亦有权解除本合同,并追究乙方违约责任:
1.1 乙方提供的设备不符合合同约定或有关法律规定的质量及技术要求,或不能满足甲方使用要求的;
1.2 在异议期内,乙方未能按时处理完成甲方提出的质量异议,甲方提出退货的;
1.3 未经甲方书面同意,乙方将本合同项目以任何形式转包或分包给第三方实施的;
1.4 保修期内,设备出现质量问题,乙方迟延修复达5天的;
1.5 设备出现质量问题,无法修复的。
2、 甲方依上述款解除合同的,乙方需返还甲方已付货款及利息,并承担合同总价 20%的违约金,违约金尚不足以弥补甲方损失的,乙方还须承担赔偿责任。
3、 14.3 合同解除后,乙方应将其设备在合同解除后3天内自行运回,否则每逾期1 天,由乙方依照合同总价款0.3%支付保管费用给甲方,逾期达15天,视为乙方放弃该设备所有权,甲方可将该设备自行处理,乙方对此无异议,产生处理费用的,由乙方承担。
十、 其它约定事项
1、 考虑到本合同设备之需配合甲方之生产经营,如因甲方自身原因导致不能在合同约定期限交货或安装的,乙方同意甲方可改期,乙方予以配合,合同总价款并不因此作任何更改。
2、 乙方所交付的产品是成套产品,以全部产品中最后所交付产品的时间为交付完成时间。
3、 本合同标的中若有连接设备为其他公司制造,乙方须对甲方设备与该连接设备连接后所产生之质量问题承担连带责任。若对此质量问题不予解决或拖延解决,则甲方有权拒付相应款项,并视为交货不合格,追究乙方违约责任。
4、 除特别说明外,本合同约定之天数均指日历天。
5、 本合同任一条款经法院认定因违法而无效或无法执行,将不影响其它条款之效力,应在最大范围内继续有效。
6、 任何一方未行使或迟延行使本合同之权利不构成权利之放弃,权利之单一或部分行使亦不排除其继续行使其全部权利。
7、 技术及技术资料让渡:乙方根据本合同向甲方提供的一切技术资料的使用权,以及乙方在履行本合同义务时使甲方掌握的所有有关技术的使用权,自甲方得到这些资料及掌握这些技术之日由乙方转移给甲方。甲方向乙方支付合同价款的行为应视为甲方已就上述使用权的让渡向乙方支付了费用,乙方不得要求甲方为此另行支付任何费用。
十一、 合同生效
1、 双方在履行本合同时应积极配合,发生的任何争议,都应当友好协商解决。
2、 合同一经签订,合同的变更及修改须经双方同意,以书面形式变更。
3、 合同执行中,如双方产生问题通过协商无法解决时,根据《中华人民共和国合同法》和国家相关规定内容,以及本合同提及内容条款,双方同意提交甲方所在地法院诉讼解决之。
十二、 合同生效
1、 本合同一经签订,即产生法律效力,任何一方无权修改或终止。
2、 合同两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份。
3、 本合同共六页。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇25
甲方:
乙方:
经甲、乙双方平等协商,达成如下协议:
一、合同标的
1、甲方向乙方购买办公用品及耗材。
2、乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。
3、合同价款:单价及总价。 (附)报价清单
二、双方责任
1、甲方在乙方定点购买办公用品,乙方应每季度为甲方无偿提供所供产品的报价单一份。
2、产品质量标准:乙方必须保证产品为原厂全新正品,并符合国家标准、行业标准及双方约定的其他标准。如有任何质量问题,甲方有权无条件退换物品。
3、产品售后服务:乙方提供产品应按原厂商有关规定执行售后服务,原厂商提供保修时间不足,乙方应承担剩余时间的保修责任。
4、乙方所提供物品的规格由甲方决定。如乙方价格高于市场其他商户同类同质的物品价格,则甲方有权按市场最低价付款;乙方不得随意提价或以次充好,如有此种行为,甲方有权终止本协议。乙方如根据市场变化调整价格,必须事先通知甲方。
三、价格调整
1、每一个季度结束前五个工作日内,乙方可对报价清单根据市场情况进行一次价格更新,以书面方式通知甲方。甲方在接到乙方的价格调整通知后,给予最终确认(以书面确认单为准)。更新价格确认后,下一个季度起执行新的价格。
2、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
四、交货地点及时间
1、在接到甲方订单后,乙方须在2个工作日以内送到,如遇到
特殊情况不能送货需与甲方协商,以协商后的期限内送到;如遇有急用商品订单,则当日或最短时间将甲方指定货物运到指定地点。
2、无论甲方所购买的物品大小、多少,乙方应无条件为甲方送货。产品应妥善包装,保证安全无损运抵现场,乙方承担运保费及产品交付前的一切风险
3、货到甲方指定地点,甲乙双方共同对产品进行验收,
五、付款方式
甲方按季度用转帐方式支付,以甲方实际购买的种类及数量据实核算。乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对无误后,由乙方出据17%增值税发票后,甲方才予以付款。
六、争议解决
本合同执行过程中,如有争议,双方应友好协商解决,无法达成一致的,任一方可以向介休市人民法院提起诉讼。
七、其他
本协议一式八份,甲方持肆份,乙方持肆份,双方签字盖章有效。协议有效期为一年。其中一方如需终止本协议,需提前10天告知对方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇26
甲方:
乙方:
甲方经研究决定,现委托乙方对御临门温泉绿化工程项目中的绿化苗木进行采购、种植。本着公开、公平、公正的原则,经甲乙双方充分协商,结合本项目工程具体实际情况,达成如下协议:
第一条:工程项目:
1、 工程名称:御临门温泉绿化采购、种植工程。
2、 工程地点:紫金县九和镇热水村。
3、 承包方式:包工包料、包成活、包质量、包安全、包工期及包验收。
4、 工程内容:
⑴、御临门温泉绿化苗木采购工程
乙方自行组织采购苗木并送至绿化工程施工现场。
⑵、御临门温泉绿化种植工程种植土找平、卸苗、挖树穴、修剪(树叶)、种植(施有机肥、熟耕土)、淋定根水、栽植期淋水、清运树枝及树尾、清理场地、回填土等。
第二条:工程价款:
1、 甲方采购并抵达施工现场的苗木,费用按《附件一》所列单价计算。
2、 乙方需至甲方指定地点迁移到施工现场的苗木,费用按《附件二》所列单价计算(此项苗木不包成活)。
第三条:结算方式
该工程以《附件 》及《附件 》的单价为结算单价。该造价信息没有的材料单价由施工单位以甲方审核确认后作为结算依据。工程总造价结算以双方确认的工程量及《附件一》与《附件 》的计算为依据。
第四条:款支付方式
1、 第一期工程完工,甲方应在一个星期内支付乙方所完成工程款的90%,余款留做本项目的质保金。
2、 以后结算请款依据上款类推。
3、 质保金在保生期满,经甲方验收合格后,一星期内一次性付清。
第五条:工期
工期按双方约定,以甲方下达的《工程联系函》为依据。如乙方不能按照规定时间完成施工工作,从逾期后第五天起,每推迟一天按工程总造价的1‰计罚。如因甲方原因或不可抗拒因素造成工期延期,上述工作的完成时间可以顺延。
第六条:工程质量验收标准及保修
一、 质量验收标准
1、 乔、灌木的成活率达到95%以上;
2、 花卉种植地应无杂草、无枯黄,各种花卉生长茂盛,种植成活率达到95%;
3、 草坪无杂草、无枯黄,种植覆盖率达到95%;
4、 绿地整洁,表面平整;
5、 种植的植物材料的整形修剪符合设计要求。
二、 工程质量保修
1、 在正常施工期限内完工的情况下,由乙方提出书面报告申请验收,以甲方签发《竣工验收》日期为计算起点,保养期为3个月,其中棕榈科植物的保生期为6个月,其它植物的保生期为3个月;
2、 如因甲方原因导致部分工程延期施工(工期拖延超过100天)的情况下,保养期以乙方第一批苗木运抵现场为计算起点,保养期为1年。
第七条:双方责任
一、 甲方责任:
1、 以《工程联系函》形式通知乙方施工,详细表述施工区域、苗木规格、数量及要求工期等要素,并提前48小时告知乙方;
2、 负责统一安排乙方临时施工场地及宿舍等,开工前指定施工取水点、电源驳接点(生活用水、电表开关等设施乙方自理),同时向乙方提供施工图纸四份、有关资料四份;
3、 乙方施工时发现设计错误而提出的意见,甲方应在收到书面通知两天内会同设计进行处理;
4、 甲方委派现场代表负责现场管理、监督工程质量、进度,施工期间的工程量签证;
5、 负责本工程种植土的换填及平整工作以及工程款所需发票。
二、 乙方责任:
1、 工程施工按照城市绿化工程施工及验收规范的要求进行;
2、 所有施工机具、宿舍、围墙、施工用水电安装、施工用道路均自行负责及管理;
3、 若工程施工进度达不到工程进度计划的,甲方有权暂停支付工程进度款;
4、 负责整个工程的施工进度、质量和安全,负责统筹分包单位的消防、卫生、治安管理,做到道路畅通、卫生整洁等文明施工;
5、 本工程基本完工钱,应及时清理好施工现场(包括建筑周围的余泥及其它堆积物的清除、临时生产和生活设施的拆除);
6、 工程所需用电用水由甲方提供;
7、 负责本工程种植十的找平工作。
第八条:其它约定条款
1、 在施工期间乙方必须严格按照施工图纸、甲方的有关规定和技术规范进行施工,不得弄虚作假,必须确保安全文明施工。工程施工期间所发生的工程事故及经济损失由乙方自行承担。乙方应全面接收甲方的现场管理,做好安全文明施工。不听从管理的,甲方有权责令乙方停止施工;
2、 保生期内如有工程质量问题,乙方必须在收到甲方通知后的第五天内进场维修,否则,甲方可另请施工队进行维修,所产生的费用由乙方承担,并向甲方赔偿50%的延误维修罚款,保生期内用预留工程结算款做质保金,保生期满扣除实际维修费返还余款;
3、 未经甲方同意不准承包,否则甲方有权不予支付已发生的工程费用,同时因乙方原因,影响整个项目的工程施工进度,甲方有权终止合同,并不予以结算。
第八条:违约责任
本合同签订生效后双方严格按照本合同条款执行,任何一方在执行过程中违约并造成对方经济损失,应对守约方进行赔偿。
本合同签订盖章后生效,未尽事宜,由双方协商解决,本合同一式二份,甲方执二份,乙方执一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇27
买方:彭中祥 (以下简称甲方) 卖方:郭叔明 (以下简称乙方)
注:此报价包安装、含运费、不含税、不含水泥基础
第二条:质量要求,技术标准:
1、水箱参考乙方标准设计
2、水箱开孔位置及大小以甲、乙双方商议现场指定位置为准。
第三条:付款方式:
1、合同签订后,乙方制作安装施工完毕,乙方通知甲方验收,双方现场确定合格。
2、甲方付95%工程款37050元,一年保质期满支付5%即1950元。
第四条:交货地点及联系人:
交货地点:
甲方联系人:彭中祥 电话: 乙方联系人:郭叔明 电话:
第五条:
保质期限,自投入使用之日起质保壹年,质保期内如因乙方制作或焊接导致产品不能正常使用,乙方将进行无偿维修,如因甲方使用不当、变更或天灾地变及其他人力不可抗拒因素而导致损失时,另计收工本费。
第六条:
产品产权转移:甲方未完全全付清产品货款时,合同中所有产品权归属乙方,直至货款全清时,产品产权开始自动转移。
第七条:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
采购合同样本 篇28
甲方:
乙方:
双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,在中国.共同签订本合同,具体条款如下:
一、甲方系3C产品终端零售连锁经营企业,营业执照号码: ,现因业务发展而需要通过报刊杂志发布广告。
二、乙方系具备甲方要求的物料供应企业,经营范围为 ,营业执照号码: ,广告经营许可证号码: 。
三、乙方对售后服务的承诺:
四、验收标准、方法:
五、质量异议及其他异议:甲方若对(物料)外观、品种、数量、规格型号等存有异议,应在收货之日起 贰 个工作日内以书面形式向乙方提出;乙方必须在2个工作日内向甲方提出书面解决方案,否则视为乙方向甲方提供的(物料)不符合本合同的约定。
六、货款结算:以买卖双方在签收单上所确认的品种、数量、价格、金额、付款期限及本合同的规定进行货款结算。
七、付款方式及付款期限:
甲方通过《物料采购业务联系单》(附件一)的形式确定乙方采购物料,由双方通过该联系单具体约定物料送达的日期、地点、规格或范围、特殊要求、价格等,但甲方一般需留给乙方充分的时间以安排生产或采购物料准备事宜,乙方对甲方的物料要求予以优先保证。
1、甲方只承担乙方提供物料的单价、数量、其它费用扣除优惠折扣后的费用,除此之外甲方不再另外付费。
2、鉴于甲乙双方的合作关系,对于甲方物料乙方按附件二《物料价格制作表》的优惠价格收费。
3、在甲方对采购物料验收合格后,乙方凭《物料专用发票》和《物料采购业务联系单》及《入库单》向甲方结算费用,甲方在收到上述凭证之日起一个月内付清。
八、违约责任及合同解除:
1、如果乙方没有按照本合同的约定向甲方提供同的约定,则甲方有权拒收该物料并且有权拒付任何费用(包括但不限于合同价款);
2、如果乙方连续两次不能按照本合同的约定向甲方提供向甲方提供的 物料不符合本合同的约定,则甲方有权单方解除本合同并且不承担任何违约责任;
3、如果乙方没有按照合同约定的交货日期时间交货,则每逾期1小时,按照逾期交货金额的5%向甲方支付逾期交货违约金;如果乙方逾期交货达到或超过六个小时,则甲方有权单方解除本合同并且不承担任何违约责任,乙方必须按本次合同总费用的300%金额赔偿给甲方;
4、五一、十一、元旦三个节假日,乙方需提前为甲方采购物料留置时间,若此期间发生延误交货事件发生,则甲方有权单方解除本合同并且不承担任何违约责任,乙方需赔偿甲方延误交货赔偿金五万元,甲方保留追索乙方其它责任的权利。
5、如果甲方没有按照本合同的约定向乙方支付货款,则每逾期一天,按照逾期付款金额的万分之二点一向乙方支付逾期付款违约金,此项违约金上限为逾期付款总额的百分之十。
6、乙方无权将为甲方采购的物料内容透露给第三方,如甲方证实乙方有透露甲方采购的物料内容的情况存在,甲方有权扣除未结算的货款作为赔偿金,并保留追述乙方责任的权利。
7、甲方可以提前30日通知乙方单方终止本合同,而无需承担任何违约责任。
九、争议解决方法:本合同发生争议,双方应协商解决,若协商不成,则依法向甲方住所地人民法院诉讼解决。
十、合同生效及其他:
1、本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章或合同章之日起生效;
2、 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
3、 规格型号等方面的书面文件为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同附件与合同正文有冲突时,以合同正文的规定为准。
4、本合同如有与双方以前就同一主题所达成的书面(包括但不限于合作备忘录、合作意向书)或口头的意见相抵触、不一致之处,除本合同有明文规定者外,均以本合同规定为准。本合同生效后的任何变更、修改或补充必须经双方授权代表签字并加盖单位公章或合同章后才生效,未经双方授权代表签字并加盖单位公章或合同章的合同变更、修改或补充不具有法律效力,对合同双方没有约束力。
5、其他约定事项:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇29
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方印刷样品包装盒、手提袋一事达成如下协议:
一、货物明细及质量要求 1、货物明细:
注:此表所列价格为大包价,包含税、运输费用、搬运费用等。 2、乙方保证所提供的印刷品与本合同规定的规格、质量相一致,保证印刷的产品颜色均匀,字迹清晰,色正,无杂色,无重叠,用纸规格符合甲方要求。
二、包装标准
1、乙方保证合同货物包装防雨、防潮并适合运输、搬运。 2、因包装不当而造成货物损坏或丢失的,乙方应负责退换或赔偿,并在指定日期内交至甲方指定场所。
三、交货时间、方式及地点
乙方在20xx年1月1日之前交货,交货地点为大城县工业制造园区,运输费用和搬运费用由乙方承担。
四、双方的权利及义务
1、乙方须完全按甲方要求进行设计、加工、制作等。乙方完成相应设计后,甲方应及时审定,如因甲方原因未能及时投入生产,乙方顺延相应加工承揽物交付时间。
2、乙方在完成甲方项目设计后,经甲方认可,投入制作生产或下一步工作流程。
3、甲方应及时验收并按合同约定支付相应款项。
4、乙方货到甲方指定地点后,经甲方验收,确认符合本合同所定标准,在甲方发放完毕后付款;乙方应在发货时,向甲方开据与合同标的额等额的正规发票。
五、付款方式
本合同签订,在乙方按合同规定质量型号要求将货物交给甲方后,甲方以电汇方式一次性付清全部货款,共计人民币,(小写人民币XX元整)。
以上款项汇至: 账号: 开户名:
六、违约责任
乙方提供给甲方的产品不符合本合同规定的规格型号或质量存在严重问题的,乙方应在10天之内负责补充、更换,费用由乙方承担;乙方在规定时间内仍无法解决该产品质量问题的,甲方有权退货。
七、仲裁及适用法律
1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、执行本合同引起的一切争议,双方友好协商解决;协商不成,提交廊坊市仲裁委员会按照相关仲裁规则进行仲裁,仲裁费用由败诉一方承担。仲裁期间,双方应继续执行争议部分外的合同其他条款。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇30
甲方:
乙方:
甲方系中国中铁采购电子商务网站(以下称电子商务平台)运营公司,乙方系中国中铁供应商网络成员单位,是电子商务平台的供应商用户。依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定,经协商一致,双方就电子商务平台服务有关事项签订本电子商务平台服务合同(以下称本合同):
第一条 服务及条件
1. 甲方向乙方提供电子商务平台使用服务,具体功能包括但不限于供应商信息在线管理、网上报价、竞价、在线投标、供应商网上专卖店、中国中铁区域物流中心供应商网上寄售店信息反馈等,以电子商务平台实际提供功能为准。
2. 甲方负责开发和维护包括但不限于前款所述电子商务平台各项功能,并提供工作日8小时工作时间内的技术支持。
3. 乙方可使用电子商务平台从事中国中铁物资采购有关的商务活动,并应遵守国家法律、法规及中国中铁供应商管理要求。
4. 乙方应对电子商务平台用户名、登陆密码、硬件加密锁等信息采取保密措施,承担保密义务和责任。
5. 乙方应在使用电子商务平台遇到任何信息错误、系统故障、功能瑕疵时,及时寻求甲方技术支持,提供使用情况反馈,以便甲方解决系统问题,完善系统功能。
6. 如乙方未按照本合同第二条约定支付使用费,在企业用户注册时,甲方将不予以审核,乙方无法成为中国中铁供应商网络成员;在平台对供应商年审时,甲方可在年审到期前30天向乙方发出催付通知,乙方应在收费截止日期30个日历日内完成使用费支付,否则甲方视为乙方自动放弃电子商务平台使用资格,甲方有权停止乙方供应商交易资格。
第二条 费用与支付
1. 乙方同意按年度向甲方支付电子商务平台使用费(以下称使用费)。使用费用计费日期以 甲方为乙方颁发数字证书日期为始点,以365个日历日为一年度。甲乙双方在签订合同并且甲方在确认收到使用费后5个工作日内给乙方颁发数字证书及USBKEY。年度使用费标准为3000元人民币/年。甲方可以根据电子商务平台运营维护需要调整使用费标准。
2. 增值服务:(有)或(无),增值服务协议单独签订。增值服务选择( )、( )、( )。 反向增值服务选择:(有)或(无)反向增值服务选择:( )、( )、( ) 附:增值服务协议中国中铁采购电子商务系统平台收费标准
3. 支付方式:
乙方应在企业用户注册完成后,将当年使用费汇至甲方指定银行账户,并在每年使用费到期前30个日历日按同样方式支付当年使用费。甲方银行账户信息如下:
4. 发票甲方收到乙方使用费后10个工作日内向乙方寄出正规税务发票,乙方发票开票信息及邮寄地址为:请乙方财务部门将上述发票信息单独打印并加盖财务章后随合同一并寄出。如需开具增值税专用发票,请提供增值税一般纳税人资质证明。
第三条 承诺与保证
1. 电子商务平台以满足中国中铁网上物资采购需要为建设及运行目的,甲方不对电子商务平台功能满足乙方特定商务目的提供任何保证和承诺。
2. 在收到乙方依据本合同第一条第5款提出的支持需求及使用反馈后,甲方应及时处理、解决,但甲方并无义务同意乙方以不可抗力、电子商务平台错误、故障、瑕疵为由拒付或要求退还使用费、要求甲方承担导致乙方丧失交易机会责任的任何要求。
3. 除本合同明确约定以外,甲方不对乙方承担任何形式的承诺与保证责任。
第四条 保密
1. 甲方对乙方数据信息负有严格保密义务,未经乙方许可,不得泄露给第三方或甲方内部未被授权的人员,并应采取保密措施保证数据信息不被第三方知悉。
2. 因遵守国家法律、法规,在收到国家有关司法机关正式要求时,甲方对外提供相关数据信息的行为不受限制。
3. 乙方不应将对电子商务平台系统功能的了解用于使用平台以外的任何目的。
第五条 变更及终止
1. 甲、乙双方可协商一致,以书面形式、经授权代表签字,变更或解除本合同。
2. 如甲乙双方中的任何一方严重违反本合同约定,导致本合同目的不能实现,则另一方有权经书面通知终止本合同。
3. 如甲方对年度使用费标准做出调整,应在下个年度支付期间前通知乙方,如乙方不同意该标准调整,则甲方有权终止本合同。
4. 如乙方经甲方催付仍不支付使用费,甲方有权终止本合同。
第六条 生效及其它
1. 本合同自甲乙双方盖章之日起生效。
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未经双方书面同意,不得全部或部分转让给第三方。
4. 因本合同履行及解释而发生的任何争议,应由双方通过友好协商方式解决,若协商不成,则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购合同样本 篇31
供方 (甲方): 联系人: 电话:
需方 (乙方): 联系人: 电话:
甲乙双方经友好协商、本着诚信原则就苗木采购内容达成如下合意。
1、 甲方向乙方供应苗木, 具体的苗木品种、 规格等见本合同附件表所列内容。 本合同总价为人民币 (大 写) 。
2、乙方在签订本合同后应当按照本合同附件所列的详细内容组织苗木,不得无故拖延。
3、本合同所采购的苗木应当在 (甲/乙方) 负责。 年 月 日之前由乙方运送到 ,运费由
4、在乙方将苗木运送到约定地点后,经甲方验收合格,视为乙方履行了交付义务。
5、关于苗木的检查、验收的方式、方法及质量要求由甲方确定。具体为:
6、甲乙双方选择第方式结款
(1)、在甲方验收合格后一次性结清款项。
(2)、甲方在签订本合同时支付 分在 付清。 作为定金,在甲方验收合格后支付 。
(3) 、双方协商确定付款方式为:
7、如果乙方超过本合同的约定的日期交货,甲方有权拒收,并有权要求乙方承担违约责任。违约金为 本合同金额的 3%。
8、因乙方迟延交付或者交付的数量与本合同不符,致使甲方不得不另行购买苗木,因此增加的费用由 乙方承担。
9、本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更,必须经甲乙双 方协商达成合意后才能变更。
10、乙方在交货时必须提供: 及相关部门出具的检验、检疫证明等相关证明文件。如果乙方不能提供,则甲方有权拒绝接受货物,并要求乙方承担违约责任。违约 金为合同总价款的 3%。
11、乙方应当按照本合同对相关苗木的树形、土坨等的要求进行保护,如果与本合同约定不一致,甲 方有权拒收。由此产生的相关费用由乙方自行承担。而且,乙方还应当向甲方承担违约责任,违约金 为本合同总价款的 3%。给甲方造成损失的,乙方还应当承担赔偿责任。
12、甲方应当按照本合同的约定支付款项,如果甲方违约,甲方应当承担违约责任。
13、如因不可抗力影响本合同履行的,违约方不承担违约责任(不可抗力指不能预见、不能克服并且 不能避免的客观情况。)
14、本合同供货期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
15、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商。
16、如果在履行本合同当中发生纠纷,双方应当协商解决,协商不成的,提交天津仲裁委员会仲裁
17、本合同一式 人民法院裁决。 份,甲乙双方各持 份,具有同等法律效力。 种方式解决。
18、本合同自双方签字或盖章后生效。
19、补充条款
甲方: 签定人: 通信地址: 日期: Email: : 传真:
乙方: 签定人:
通信地址: 日期:
采购合同样本 篇32
项目名称:
项目编号:
甲方:(买方)_________
乙方:(卖方)_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 项目公开招标的结果,签署本合同。
一、货物内容与合同金额
1.1 合同货物协议供货限价(单价)金额为:
(详见本协议供货项目乙方成交产品最高限价表)
1.2 合同货物数量、规格及单价、总价:
(根据实际需求自制表格)
本合同总金额为(大写):___________________________元(__________元)人民币。
二、技术资料
2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
3.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
四、产权担保
4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、履约保证金
5.1 乙方已根据教学用品政府采购协议供货框架合同交纳人民币伍万元作为履约保证金。
六、转包或分包
6.1本合同范围的货物,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;
6.2 除非得到甲方的书面同意,乙方不得部分分包给他人供应。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权给予终止合同。
七、质保期和质保金
7.1 质保期 年。(自交货验收合格之日起计)
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期:_________
8.2 交货方式:_________
8.3 交货地点:_________
九、货款支付
9.1 付款方式:_________
9.2乙方提交的全部货物安装、调试结束,经甲方及法定机构验收合格后,乙方提交货物的“全额销售发票”及开户银行信息10个工作日内,由甲方支付合同总价的 95 %。
9.3货物交付使用正常满1年后,由甲方一次性支付乙方剩余的全部尾款。
9.4当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 甲、乙双方签订本合同后,甲方应及时填写《协议供货合同成交信息备案表》(格式),与本合同一并报送省教育财务结算中心备案,省教育装备与勤工俭学管理中心将协助甲方监督协调乙方供货产品质量及售后服务情况。
11.2 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
⑴更换:由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理:由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
11.4 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
11.5 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述的货物免费保修期为 年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在五个工作日内验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物,甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为 。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章,并经见证方盖章生效。
17.2本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方、乙方、甲方财政监管部门及资金支付部门各执一份。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人或授权代表: 法定代表人或授权代表: 联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日